当前位置:首页 >> 建筑/土木 >>

建筑钢结构工程承包合同


建筑工程承包合同
合同编号:

发包单位: 工程名称: 承 包 方: 签约地点: 签约时间: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法 依照《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》及其 、 中华人民共和国建筑法》 它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用和原则, 它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用和原

则, 双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。 双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

工 程 承 包 合 同 条 款 发包单位: 承包单位: 第一条 工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程结构简述及技术要求: 1、建筑规格及要求: (1) 、长 (3) 、檐 度: 高: m m (2) 、宽 度: % m m (4) 、柱 间 距: (6) 、屋面坡度: (以下简称甲方) (以下简称乙方)

(5) 、跨度数: (1) 、屋 (2) 、围 (3) 、窗 (4) 、门 (5) 、天 3、其它: (1) 、天沟及其材质: (2) 、基 础 锚 栓: (3) 、落 水 管: 四、本工程建筑面积: 工程总造价: (大写) 面: 护: : : 窗:

2、屋面、围护用材、构造要求:

m ,合同单价:

2

元/m

2

1

合同价款的调整、 第二条 合同价款的调整、支付时间与结算方式 一、合同价款的调整:本合同总造价经双方约定后,任何一方不得 擅自改变。但发生经甲方代表确认的设计变更、工程洽商、工程量增 加、价格调整以及合同约定的其它增减或调整等情况时,可作调整。 乙方在上述情况发生 7 天内, 将调整的原因、 金额以工程联系单的 形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知乙方。甲方代表收到乙方工 程联系单后 7 天内不作答复,视为已经批准。 二、工程款支付: 1、本合同签订之日起 计人民币(大写) 2、主体钢构件进场 计人民币(大写) 3、屋面瓦片进场 计人民币(大写) 4、工程完工后 计人民币(大写) 5、工程余款(大写) 天内,甲方支付合同总价 元(? ) 。 %, %,

天内,甲方支付合同总价 元(? ) 。

天内,甲方支付合同总价 元(? ) 。

%,

天内,甲方支付总价款的 元(? 元(? ) 。 ) 。

%,

自本工程保修期满后 7 天内一次付清。逾期自第八天起按承包人同期 向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承包违约责任。 6、甲方在竣工验收通过后 7 天内不支付工程竣工价款,从第八天 起甲方应向乙方支付拖欠工程价款的利息(按同期银行贷款利率) ,并 承担违约责任。 第三条 工程期限 一、合同工期总日历天数为 月 日。并于 年 月
2

天。计划开工日期为 日竣工。



二、 甲方应在项目基础工程完工后, 具备钢结构工程施工条件之 前 5 天,向承包方发出进场通知书。 三、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延: 1、按施工准备规定要求,不能提供施工场地,水源、电源、道路 未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工时。 2、凡由甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要 或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时。 3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度 时。 4、一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小 时。 5、因甲方签证不及时而影响下一道工序施工时。 6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影 响施工。 7、 人力不可抗拒因素和其它不可预见的甲方原因造成的中途停工。 9、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。 四、 乙方在以上情况发生后的五天内, 就延误的内容和因此发生的 经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表收到后应在五天内予以确认 答复,逾期不予答复,乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。 第四条 施工准备 一、甲方: 1、 年 月 日前做好建筑红线以外的“三通” ,负责红

线外进场道路的维修,并接到施工现场。 2、 年 月 日前,负责接通施工现场的施工用水源、电

源、变压器(包括水表、配电板) ,要求应能满足施工用水、用电量的
3

需要,做好红线以内的场地平整,拆迁障碍物等工作及提供相应的资 料。 3、甲方负责设计时,合同签订后三天内(以收签最后一张图纸为 准)提供完整的建筑施工图 壹 份及有关施工技术资料。 4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审, 并做好三方签署的交底会审纪要,在 位,并在 供图时) 年 月 年 月 日前分送有关单 日前提供会审纪要和修改后的施工图(甲方

份。

5、提供本工程前期施工资料,办妥建设许可证、建筑许可证、开 工证、施工临时用地、占用道路等合法手续;协助乙方办理临时户口, 及其它甲方应该办理的手续。 二、乙方 1、在由乙方提供设计时,本合同签订之日起 日内,甲方应向

乙方提供地质勘探报告等有关技术资料,并保证资料数据真实准确。 2、由乙方提供设计时,在本合同签订之日起 出面组织会审和施工图交底会议,会后 审纪要和修改决定交乙方修改设计。 3、编制施工组织设计或施工方案,组织施工管理人员和材料、施 工机械进场。 4、协助办理建设施工许可证。 第五条 双方的职责 一、甲方的职责 1、 甲方委派 同志为驻工地代表, 具体行使下列权力、 职责: 日内,通知甲方

日内,由甲方书面提出会

(1)下达的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代 表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
4

(2)有权对乙方工程量的增减核实确认。 (3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商。 (4)有权代表甲方对乙方的施工工程进行验收。 2、甲方应先办妥规定的手续,保证乙方进场施工能顺利进行,施 工场地具备三通一平等条件,并在开工后继续负责解决以上事项的遗 留问题。 3、组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。该 图纸经甲方或甲方代表签字确认后,作为乙方预算和施工的依据。 二、乙方的职责 1、 乙方委派 同志为驻工地代表, 具体行使下列权力、 职责:

(1)乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送 交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 (2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案,和依据合同发 出的指令组织施工。 2、乙方根据图纸和合同的要求采购工程需要的材料,并提供产品 合格证。 3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规 定。 4、乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施,确保安全文明施 工。因乙方原因造成安全事故由乙方承担全部责任和费用。非乙方原 因造成安全事故应查明原因,由责任方承担有关责任和费用。 第六条 施工与设计变更 一、正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料,作为制作施工的 有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出纪要,作为施 工的补充依据,甲、乙双方均不得擅自修改。
5

二、施工中如发现设计错误或不合理的地方,乙方应及时以书面 形式通知甲方,由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定 修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。 三、 甲方如需设计变更, 必须由原设计单位作出正式修改通知书和 修改图纸,乙方才予以实施,重大修改或增加造价时,必须另行协商, 在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。 四、如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的,如甲方需变更设 《建筑法》 ,工程质量应实施终身负责制; 二、乙方施工完毕后,应向甲方代表发出竣工验收报告,甲方代表 收到竣工验收报告后 7 天内应组织有关部门验收。验收标准:依据施 工图参照国颁标准。 三、工程竣工验收通过后,甲方方可使用。未经验收,甲方擅自使 用或提前使用,则视为工程验收达到合同要求。 四、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣 工之日起壹年。 第七条 解决合同纠纷方式 合同执行中发生争议, 双方协商解决, 协商不成向当地人民法院起 诉。 第八条 其它条款 一、因不可抗力造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。 二、补充条款:

6

第九条 附则 一、本合同一式 份,副本 份。 份,合同附件 份。甲乙双方各执正本

二、本合同经双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效; 工程验收符合要求,结清工程款后终止。 三、本合同签订后,甲、乙双方如需要提出修改,经双方协商一致 后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。 建设单位方(盖章) : 承包方(盖章) :

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

经办人:

经办人:

单位地址:

单位地址:九江县庐山东路 91 号







7


相关文章:
钢结构工程施工承包合同
钢结构工程施工承包合同_合同协议_表格/模板_实用文档。钢结构工程施工承包合同 ...工程地点: 3、工程内容及承包范围: 4、建筑规模: 5、工程造价: 6、质量等级...
钢结构施工承包合同样本
合同编号:_ _ 钢结构施工承包合同 发包方: 承包方: 工程名称: 签订时间: ...钢结构施工承包合同 发包方: 承包方: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑...
建筑钢结构工程施工合同
建筑钢结构工程施工合同合同编号: 发包方: 工程名称: 承包方: 年 月 日 钢结构施工合同书发包方: 承包方: (以下简称甲方) (以下简称乙方) 依据《中华人民共和...
钢结构施工承包合同
签订时间: 2014 年 11 月 4 日 钢结构施工承包合同发包方: 承包方: 本合同是根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承 包合同条例》及行业规范等相关法...
钢结构工程承包合同
钢结构工程承包合同总包单位: 施工单位: (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据 《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》 《建和 筑安装工程承包...
钢结构工程承包合同书
钢结构工程承包合同书_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢结构工程承包合同书合同编号 甲方(发包方) : 乙方(承建方) :福建东日钢结构工程有限公司 甲方现有钢结构...
钢结构工程施工合同书
施工合同书工程名称: 年 月 日 合同书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行 政法规、...
钢结构厂房施工合同书
钢结构厂房施工合同书_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装 施工合同书甲方:XXXXX 有限公司 乙方:XXX ...
钢结构工程承发包合同
钢结构工程承发包合同发包方(以下简称甲方) : 承包方(以下简称乙方) : 甲方、乙方双方按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和 , 国建筑法》及其他有关法律...
更多相关标签:
钢结构工程承包合同 | 钢结构工程承包合同书 | 建筑工程承包合同 | 建筑工程承包合同下载 | 建筑工程劳务承包合同 | 建筑工程承包合同范本 | 建筑工程总承包合同 | 建筑工程内部承包合同 |