当前位置:首页 >> 电力/水利 >>

法规题


1、承包单位将承包的工程转包的,或者违反《建筑法》规定进行分包的,应( A、责令改正,没收违法所得,并处罚款

)。

B、可以责令停业整顿,降低资质等级 C、情节严重的,追究刑事责任

D、情节严重的,吊销资质证书 E、造成损失的,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任 【正确答案】 ABDE 【答案解析】 本题考查

的是违法行为应承担的法律责任。承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规 定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的, 吊销资质证书。承包单位有前面规定违法行为的,转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造 成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。参见教材 P100。 1、招标人有( )行为的,根据情节将被处以 10 万元以下的罚款。

A、依法应当公开招标而采用邀请招标的

B、招标文件符合招标投标法的 C、接受未通过资格预审的个人参加投标

D、接受应当拒收的投标文件 E、收受投标人行贿为其谋取中标的 【正确答案】 ACD 【答案解析】 本题考查违法行为应承担的法律责任。根据情节将被处以 10 万元以下的罚款的情形共 4 项, 选项 E 不在其中。参见教材 P88。 1、建设工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制,其中( 其专项方案可由专业承包单位组织编制。 A、深基坑 )等专业实行分包的,

B、起重机械安拆 C、土方开挖工程

D、拆除、爆破工程 E、模板工程

【正确答案】 AB 【答案解析】 本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。建设工程实行施工 总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制,其中起重机械安拆、深基坑、附着式升降脚手架等 专业实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。参见教材 P214。 1、招标人有( )行为的,根据情节将被处以 10 万元以下的罚款。

A、依法应当公开招标而采用邀请招标的

B、招标文件符合招标投标法的 C、接受未通过资格预审的个人参加投标

D、接受应当拒收的投标文件 E、收受投标人行贿为其谋取中标的 【正确答案】 ACD 【答案解析】 本题考查违法行为应承担的法律责任。根据情节将被处以 10 万元以下的罚款的情形共 4 项, 选项 E 不在其中。参见教材 P88。 1、下列属于违法分包行为的有( )。

A、分包商将其承包的部分非关键工程分包给某公司

B、总承包商将建设工程分包给不具备相应资质的分包商 C、建设单位要求总承包商将某分项工程分包给由其指定的分包商

D、总承包商将建设工程的主体结构施工分包给具备相应资质的分包商 E、专业分包商将工程施工中的劳务作业分包给某劳务分包企业 【正确答案】 ABCD 【答案解析】 本题考查的是建设工程分包的规定。违法分包包括选项 ABCD 的内容。参见教材 P97。 一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分) 1、某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部 分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失 【正确答案】C 【您的回答】 D 【答案解析】工程竣工移交先于合同约定的保险期限,应该是先发生为准,即移 交时保险期限已终止,所以损失应由业主自行承担。参见教材 P36。
2、某企业未经注册商标所有人的许可使用注册商标,情节特别严重,则( )。

A.只需要承担民事责任 B.只需要承担民事责任和行政责任 C.应该承担刑事责任 D.应处以罚款 【正确答案】C 【您的回答】 B 【答案解析】情节特别严重的,要承担刑事责任。罚款是行政处罚的方式,非刑 事责任,刑罚应该是罚金。参见教材 P27。
3、建设单位应当在工程竣工后( )内,向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A.1 个月 B.2 个月 C.3 个月 D.6 个月 【正确答案】D 【您的回答】 C 【答案解析】建设单位应当在工程竣工后六个月内,向城乡规划主管部门报送有 关竣工验收资料。参见教材 P279。
4、甲公司向乙公司购买 50 吨水泥,后甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量。交货期届至, 乙将 50 吨水泥交付给甲, 甲拒绝接受, 理由是已告知要变更合同。 关于双方合同关系的说法, 正确的是 ( ) 。

A.乙承担损失 B.甲可根据实际情况部分接收 C.双方合同已变更,乙送货构成违约 D.甲拒绝接收,应承担违约责任 【正确答案】D 【您的回答】 C 【答案解析】 当事人协商一致, 可以变更合同。 所以必须经双方协商一致才可以。 如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容, 不仅变更的内容对另一方没有 约束力,其做法还是一种违约行为,应当承担违约责任。参见教材 P119。
5、除了特殊情况,一般买受人在对标的物进行检验的合理期间内未通知或自标的物收到之日起( )内未 通知出卖人的,视为质量符合约定。

A.3 个月 B.半年 C.1 年 D.2 年 【正确答案】D 【您的回答】 C 【答案解析】参见教材 P152。
6、某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成 10 人死亡,直接经济损失 900 余万元。本次事故 属于( )。

A.重大事故 B.特别重大事故 C.较大事故 D.一般事故

【正确答案】A

【您的回答】 B

【答案解析】重大事故,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。参见教材 P232。
7、2012 年 3 月,某住宅小区二期工程开工建设,其中 5 号楼套用 2008 年一期工程 6 号楼的施工图施工。 施工过程中,承包方技术人员发现图纸中套用的图集现已作废,则该技术人员正确的做法是( )。

A.按图施工即可,因该图纸是经过施工图审查合格的图纸 B.按现行的图集作相应的套改后继续施工 C.向建设单位提出 D.向设计院提出,要求其更改图纸 【正确答案】C 【您的回答】 B 【答案解析】施工单位必须按图施工,如有问题,可向建设单位对图纸提出意见 和建议,而不能直接修改。参见教材 P262。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、下列属 于承包人应当承担的赔偿损失的是( )。

A.转让、出借资质证书造成损失 B.偷工减料造成损失 C.未按照约定提供原材料造成损失 D.要求压缩工期造成损失 E.不履行保修义务造成损失 【正确答案】ABE 【您的回答】 ABC 【答案解析】CD 均属于发包人应当承担的赔偿损失。参见教材 P115。
2、根据《建设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于 2 年的工程有( )。

A.外墙防渗漏 B.设备安装 C.给排水管道 D.防水工程 E.装修工程 【正确答案】BCE 【您的回答】 AC 【答案解析】《建设工程质量管理条例》第 40 条规定了保修范围及其在正常使 用条件下各自对应的最低保修期限:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础 工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防 水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5 年;(3)供热与 供冷系统,为 2 个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和 装修工程,为 2 年;上述保修范围属于法律强制性规定。超出该范围的其他项目 的保修不是强制的,而是属于发承包双方意思自治性规定,发承包双方约定的保 修期限不得低于条例规定的期限,但可以延长。参见教材 P287。
3、某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线,考虑到可能产生的环境噪声污染,该钢厂编制了建 设项目环境影响报告书,其中报告书中应有的( )的意见。

A.建设项目所在地规划部门 B.建设项目所在地工商部门 C.建设项目所在地单位 D.建设项目所在地居民 E.建设项目所在地建设行政主管部门 【正确答案】CD 【您的回答】 AC 【答案解析】环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。 参见教材 P168。
1、全国重点文物保护单位自核定公布之日起( )年内,由省级政府划定保护范围。

A.1 B.2 C.3 D.4 【正确答案】A 保护范围。
2、承包人擅自隐蔽工程,监理人重新检验后发现质量未达到合同约定的要求,则关于全部剥露、返工的费 用和工期处理的说法,正确的是( )。

【您的回答】 C

【答案解析】全国重点文物保护单位自核定公布之日起 1 年内,由省级政府划定

A.费用和工期损失全部由承包商承担 B.费用和工期损失全部由业主承担 C.费用由承包商承担,工期给予顺延 D.费用由业主承担,工期不顺延 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】承包人擅自隐蔽工程,监理人重新检验后,无论工程隐蔽部位是否 合格,由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担。参见教材 P264。
3、对于一级企业的工程业绩要求,应完成过单跨( )米以上的房屋建筑工程。

A.36 米 B.30 米 C.21 米 D.12 米 【正确答案】B 【您的回答】 D 【答案解析】对于一级企业的工程业绩要求,应完成过单跨 30 米以上的房屋建 筑工程。参见教材 P53。
4、标的物不需要运输的,双方订立合同时知道标的物在某一地点的,应当在( )交付标的物。

A.买受人所在地 B.标的物所在地 C.出卖人订立合同时的营业地 D.双方约定的地点 【正确答案】B 【您的回答】 C

【答案解析】参见教材 P150。
5、工程建设领域制定的行业标准,在相关技术要求公布了国家标准后,该行业标准( )。

A.应及时修订或废止 B.行业标准优先适用 C.国家标准优先适用 D.企业可以根据自身情况判断标准 【正确答案】A 【您的回答】 C 【答案解析】行业标准在相应的国家标准实施后,应及时修订或废止。参见教材 P254。
6、某公用事业建设项目设计单项合同估算价达到( 标。 )万元以上时,该项目的设计任务发包就必须依法招

A.50 B.100 C.200 D.300 【正确答案】A 【您的回答】您未答题

【答案解析】本题考查的是对必须招标项目规模标准的理解。必须招标范围内的 各类工程建设项目,达到下列标准之一的,必须进行招标:1.施工单项合同估算 价在 200 万元人民币以上的;2.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价 在 100 万元人民币以上的;3.勘察、设计、监理,单项合同在 50 万元人民币以 上的;4.单项低于上述规定,但项目总投资在 3000 万元人民币以上的。参见教 材 P74。
7、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在( 资质等级的质量检测单位进行检测。 P262 )的监督下现场取样,并送具有相应

A.建设单位或工程监理单位 B.施工项目技术负责人 C.施工企业质量管理人员 D.质量监督部门 【正确答案】A 【您的回答】您未答题 【答案解析】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设 单位或者工程监理单位的监督下现场取样, 并送具有相应资质等级的质量检测单 位进行检测。 参见教材 P262
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。)1、民事诉 讼的基本特征包括( )。

A.公权性 B.自愿性 C.独立性 D.强制性 E.程序性

【正确答案】ADE

【您的回答】您未答题

【答案解析】 民事诉讼的基本特征包括公权性、 强制性、 程序性。 参见教材 P294、 295。
2、【例题.多选题】以下( )属于经济法。

A.环境影响评价法 B.城市房地产管理法 C.土地管理法 D.标准化法 E.建筑法 【正确答案】CD 【您的回答】您未答题 【答案解析】ABE 为行政法,建筑法在 13 年之前的教材中为经济法,在新教材 中变为了行政法。参见教材 P2。
3、建设单位的质量责任和义务有( )。

A.向施工单位提供有关原始资料 B.不得迫使承包方以低于成本价格竞标 C.依法进行设备、材料等的采购招标 D.按照图纸和施工技术标准进行施工 E.在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续 【正确答案】ABCE 【您的回答】您未答题 【答案解析】选项 D 是施工单位的质量责任和义务。参见教材 P261、268。
1、施工现场临时用电设备在 5 台以下,或者设备总容量在 50KW 以下者,应( )。

A.编制用电组织设计 B.制订安全用电和电气防火措施 C.编制用电安全项目施工方案 D.制订用电安全负责制 【正确答案】B 【您的回答】您未答题 【答案解析】施工现场临时用电设备在 5 台以下,或者设备总容量在 50KW 以下 者,应制订安全用电和电气防火措施。参见教材 P213。
2、下列各项,《水污染防治法》未作禁止规定的是( )。

A.向水体排贮存多天的雨水水体 B.向水体排清洗过装贮油类或者有毒污染物的车辆和容器 C.向水体排放放射性固体废弃物 D.向水体排放未经消毒的含病原体污水 【正确答案】A 【您的回答】您未答题
)。

【答案解析】选项 A 并未做禁止。参见教材 P172~173。
3、根据我国《合同法》的规定,法律、行政法规规定采用书面合同的,(

A.应当采用口头形式 B.应当采用书面形式 C.可采用头口形式,也可采用书面形式

D.可采用书面形式。也可采用其他形式 【正确答案】B 【您的回答】您未答题 【答案解析】根据我国《合同法》的规定,法律、行政法规规定采用书面合同的, 应当采用书面形式。参见教材 P106。
4、某工程竣工验收合格后第 10 年内,部分粱板发生不同程度的断裂,经有相应资质的质量鉴定机构鉴定, 确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由( )。

A.建设单位维修并承担维修费用 B.施工单位维修并承担维修费用 C.施工单位维修,设计单位承担维修费用 D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用 【正确答案】B 【您的回答】您未答题 【答案解析】首先,该质量问题发生在保修范围和保修期内;其次,由于质量缺 陷是由于施工单位的造成的,应当由施工单位承担维修费用。参见教材 P288、 289。
5、公民、法人可以自知道该具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请。

A.30 B.60 C.27 D.7 【正确答案】B 【您的回答】您未答题
)。

【答案解析】参见教材 P335。
6、关于设计单位的权利的说法,不正确的是(

A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 C.设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程 D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求 【正确答案】A 【您的回答】您未答题 【答案解析】设计单位必须依据勘察成果文件进行设计。参见教材 P273。
7、根据《物权法》的相关规定,不得抵押的财产是( )。

A.正在建造的航空器 B.土地所有权 C.生产原材料 D.荒地承包经营权 【正确答案】B 【您的回答】您未答题 【答案解析】土地所有权是归国家所有,是不能抵押的。参见教材 P32。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、某钢厂 拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线,考虑到可能产生的环境噪声污染,该钢厂编制了建设项目环 境影响报告书,其中报告书中应有的( )的意见。

A.建设项目所在地规划部门

B.建设项目所在地工商部门 C.建设项目所在地单位 D.建设项目所在地居民 E.建设项目所在地建设行政主管部门 【正确答案】CD 【您的回答】您未答题 【答案解析】环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。 参见教材 P168。
2、【例题.多选题】以下( )属于经济法。

A.环境影响评价法 B.城市房地产管理法 C.土地管理法 D.标准化法 E.建筑法 【正确答案】CD 【您的回答】您未答题

【答案解析】ABE 为行政法,建筑法在 13 年之前的教材中为经济法,在新教材 中变为了行政法。参见教材 P2。
3、施工单位应当在( )设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

A.脚手架 B.楼梯口 C.孔洞口 D.施工企业入口处 E.基坑边沿 【正确答案】ABCE 【您的回答】您未答题 【答案解析】施工单位应当在脚手架、楼梯口、孔洞口、基坑边沿等危险部位设 置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。参见教材 P215。
1、根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是( )。P33

A.抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产 B.抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产 C.担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人 D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是对抵押和担保的含义。首先是对象不同,其次是方式 不同,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人。参见教材 P33。
2、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在( 资质等级的质量检测单位进行检测。 P262 )的监督下现场取样,并送具有相应

A.建设单位或工程监理单位 B.施工项目技术负责人 C.施工企业质量管理人员 D.质量监督部门

【正确答案】A

【您的回答】您未答题

【答案解析】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设 单位或者工程监理单位的监督下现场取样, 并送具有相应资质等级的质量检测单 位进行检测。 参见教材 P262
3、下列关于建筑业企业资质的表述中,不正确的是( )。

A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质 B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质 C.建筑业企业如有多项资质,必须有一项为主项资质 D.申请多项建筑业企业资质的,可以确定其中任一项资质作为企业主项资质 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】申请多项资质的,应选择等级最高的一项资质为企业主项资质。参 见教材 P55。
4、在城市市区噪声敏感区域内,禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业,对于个别特殊情况,必须( )。

A.向附近居民支付赔偿费用 B.公告附近居民 C.报经环境行政主管部门审批 D.与居民代表进行协商 【正确答案】B 【您的回答】 C 【答案解析】特殊情况下必须连续作业的,应当在取得有关部门证明的同时,公 告附近居民。只需要公告居民,不需要居民同意。参见教材 P168。
5、珍贵文物分为( )个等级。

A.2 B.3 C.4 D.5 【正确答案】B 【您的回答】 A
)。

【答案解析】珍贵文物分为一级文物、二级文物和三级文物。参见教材 P189。
6、【例题.单选题】以下关于法律法规效力的说法中,正确的是(

A.新的法律与旧的法律不一致时,一定采用新的法律 B.部门规章与地方政府规章之间对同一事项规定不一致时, 由全国人大常委会裁 决 C.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时,由国务院裁决 D.部门规章与 地方法规就同一事项规定不一致时,很有可能国务院的意见不是 最终的裁决 【正确答案】D 【您的回答】 B 【答案解析】A 注意法律如是新的一般规定与旧的特别规定不一致时,必须由国 务院来裁决,不能直接采用新的。B 应由国务院裁决。C 非裁决,而是由国务院 提出意见,因为还有一种可能性最终的裁决权在全国人大常委会。参见教材 P6。
7、特级企业的企业经理应具有( )年以上从事工程管理工作经历。

A.5 B.8 C.10 D.15 【正确答案】C 【您的回答】 C 【答案解析】特级企业的企业经理要具有 10 年以上从事工程管理工作经历;特 级企业的技术负责人应具有 15 年以上从事工程技术管理工作经历,且具有工程 序列高级职称及一级注册建造师或注册工程师执业资格。参见教材 P52。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、安全生 产监督管理部门的下述做法错误的有( )。

A.要求施工单位购买其认可的安全防护用品 B.向施工单位推荐安全设备产品目录 C.在安全设备检验时,仅收取检验成本费 D.在检查中发现事故隐患,责令立即排除 E.在检查中发现从业人员未戴安全帽,即要求停工整顿 【正确答案】ABCE 【您的回答】 ABC 【答案解析】在检查中发现事故隐患,责令立即排除,重大安全事故隐患排除前 或者排除过程中无法保证安全的, 责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止 施工。参见教材 P251。
2、下列对于安全生产许可证的说法,正确的有( )。

A.安全生产许可证的有效期为 6 年 B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动 C.建设行政主管部门在办理施工许可证时,必须审查安全生产许可证 D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期 E.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期 【正确答案】BCE 【您的回答】 AB 【答案解析】安全生产许可证的有效期是 3 年,选项 A 有误;企业未发生死亡事 故的,也需要经过发证机关的同意,不再审查,才能延期,而不是自动延期。参 见教材 P197。
3、民事诉讼的基本特征包括( )。

A.公权性 B.自愿性 C.独立性 D.强制性 E.程序性 【正确答案】ADE 【您的回答】 AC

【答案解析】 民事诉讼的基本特征包括公权性、 强制性、 程序性。 参见教材 P294、 295。

一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、仲裁裁决书自( 起发生法律效力。

)之日

A.发出 B.当事人收到 C.申请撤销期限届满 D.作出 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】裁决书自作出之日起发生法律效力。参见教材 P325。
2、建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反( )。

A.工程建设国家标准 B.工程建设行业标准 C.工程建设强制性标准 D.工程建设企业标准 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】 建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性 标准,降低建设工程质量。参见教材 P256。
3、见证取样和送检的比例,不得低于有关技术标准中规定应取样数量的( )。

A.30% B.40% C.50% D.60% 【正确答案】A 的 30%。
4、监理工程师发现施工现场料堆偏高,有可能滑塌,存在安全事故隐患,则监理工程师应当( )。

【您的回答】 A

【答案解析】见证取样和送检的比例,不得低于有关技术标准中规定应取样数量

A.要求施工单位整改 B.要求施工单位停止施工 C.向安全生产监督行政主管部门报告 D.向建设工程质量监督机构报告 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当 要求施工单位整改。参见教材 P247。
5、根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,下列的招标程序进行排序正确的是 ( )。 ①定标、签发中标通知书;②开标;③评标;

A.①②③ B.③①② C.②③① D.③②①

【正确答案】C

【您的回答】 A

【答案解析】招标程序主要包括招标程序主要包括:履行项目审批手续、委托招 标代理机构、编制招标文件、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评 标、中标和签订合同,以及终止招标。参见教材 P75。
6、某公用事业建设项目设计单项合同估算价达到( 标。 )万元以上时,该项目的设计任务发包就必须依法招

A.50 B.100 C.200 D.300 【正确答案】A 【您的回答】您未答题

【答案解析】本题考查的是对必须招标项目规模标准的理解。必须招标范围内的 各类工程建设项目,达到下列标准之一的,必须进行招标:1.施工单项合同估算 价在 200 万元人民币以上的;2.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价 在 100 万元人民币以上的;3.勘察、设计、监理,单项合同在 50 万元人民币以 上的;4.单项低于上述规定,但项目总投资在 3000 万元人民币以上的。参见教 材 P74。
7、按照《建筑业企业资质管理规划》,国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级企业的施工 总承包二级资质和三级资质的许可,由( )负责。

A.国务院国有资产管理部门 B.国务院建设主管部门 C.省、自治区直辖市建设主管部门 D.该类企业工商注册所在地的建设主管部门 【正确答案】B 【您的回答】 B 【答案解析】本题考查的是施工企业资质的许可权限。国务院建设主管部门负责 实施的建筑企业资质的许可的建筑业包括国务院国有资产管理部门直接监管的 企业及其下属一层级企业的施工总承包二级资质、三级资质的。参见教材 P55。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。)1、根据《合 同法》,下列合同中无效的有( )。

A.损害社会公共利益的合同 B.违反法律、行政法规的强制性要求的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.附期限的合同 E.恶意串通,损害第三人利益的合同 【正确答案】ABCE 【您的回答】 AC 【答案解析】记清五条规定。1.一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益 (如存在欺诈但没有损害国家利益, 合同为可变更、 可撤销合同) ; 2.恶意串通、 损害国家、集体或第三人利益的合同;3.以合法形式掩盖非法目的(并不要求造

成损害后果) ; 4.损害社会公共利益; 5.违反法律、 行政法规的强制性规定。 ABCE 正确。参见教材 P116。
2、下列有关承担违约责任具备的条件及相关,描述正确的是( )。

A.有违约事实 B.非违约方需要证明违约方的行为不符合合同约定 C.非违约方需要证明违约方主观上有过错 D.违约方若想免于承担违约责任, 必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由 E.法定免责事由主要限于不可抗力 【正确答案】ABDE 【您的回答】 AC 【答案解析】非违约方不需要证明其主观上是否具有过错。参见教材 P123。
3、施工单位应当在( )设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

A.脚手架 B.楼梯口 C.孔洞口 D.施工企业入口处 E.基坑边沿 【正确答案】ABCE 【您的回答】 ABC

【答案解析】施工单位应当在脚手架、楼梯口、孔洞口、基坑边沿等危险部位设 置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。参见教材 P215。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、未进行不动产登记而使得 不动产物权的转让行为不生效,则当事人由此承担( )责任。

A.侵权 B.违约 C.不当得利 D.无因管理 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】 违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担 的责任。参见教材 P40。
2、下列关于建筑业企业资质的表述中,不正确的是( )。

A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质 B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质 C.建筑业企业如有多项资质,必须有一项为主项资质 D.申请多项建筑业企业资质的,可以确定其中任一项资质作为企业主项资质 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】申请多项资质的,应选择等级最高的一项资质为企业主项资质。参 见教材 P55。
3、造成固体废弃物污染环境事故的,由县级以上人民政府环境保护行政部门处( 款。 )以上( )以下的罚

A.2 万、10 万

B.2 万、20 万 C.5 万、10 万 D.5 万、20 万 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】造成固体废弃物污染环境事故的,由县级以上人民政府环境保护行 政部门处 2 万以上 20 万以下的罚款。参见教材 P179。
4、施工现场临时用电设备在 5 台以下,或者设备总容量在 50KW 以下者,应( )。

A.编制用电组织设计 B.制订安全用电和电气防火措施 C.编制用电安全项目施工方案 D.制订用电安全负责制 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】施工现场临时用电设备在 5 台以下,或者设备总容量在 50KW 以下 者,应制订安全用电和电气防火措施。参见教材 P213。
5、根据我国《合同法》的规定,限制民事行为能力人订立的( )是有效的。

A.房屋买卖合同 B.融资租赁合同 C.接受赠与合同 D.借款合同 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】限制民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认后,该合同有 效,但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神状况相适应而订立的合同,不 必经法定代理人追认。参见教材 P118。
6、按照《建筑业企业资质管理规划》,国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级企业的施工 总承包二级资质和三级资质的许可,由( )负责。

A.国务院国有资产管理部门 B.国务院建设主管部门 C.省、自治区直辖市建设主管部门 D.该类企业工商注册所在地的建设主管部门 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是施工企业资质的许可权限。国务院建设主管部门负责 实施的建筑企业资质的许可的建筑业包括国务院国有资产管理部门直接监管的 企业及其下属一层级企业的施工总承包二级资质、三级资质的。参见教材 P55。
7、经法院调节,下列不属于可以不制作调解书的情形的是( )。

A.调解和好的离婚案件 B.调解完离婚的案件 C.能够即时履行的案件 D.调解维持收养关系的案件 【正确答案】B 【您的回答】 A

【答案解析】可以不制作调解书的情况:调解和好的离婚案件;调解维持收养关 系的案件;能够即时履行的案件。参见教材 P330。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。)1、注册建 造师申请人不予注册的情形包括( )。

A.申请在两个或者两个以上单位注册的 B.申请两个或两个以上专业执业的 C.因过失伤人受到刑事处罚, 自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的 D.被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的 E.在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间, 所负责项目发生过重大质量和安 全事故的 【正确答案】ADE 【您的回答】 A
)。

【答案解析】本题考查的是不予注册的情形。参见教材 P66。
2、建设单位的质量责任和义务有(

A.向施工单位提供有关原始资料 B.不得迫使承包方以低于成本价格竞标 C.依法进行设备、材料等的采购招标 D.按照图纸和施工技术标准进行施工 E.在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A
)。

【答案解析】选项 D 是施工单位的质量责任和义务。参见教材 P261、268。
3、下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有(

A.已经按约支付了土地出让金,但土地证尚未办好 B.没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函 C.有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾 D.已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足规定要求 E.有建设工程质量监督书 【正确答案】BD 【您的回答】 A 【答案解析】A 只要求办理了用地批准手续,并不要求必须有土地证;B 必须要 取得两个规划许可证。C 不要拆迁全部完成,只要求满足施工要求即可;D 已确 定施工企业,但程序和企业资质必须满足要求;E 并未强制要求。参见教材 P46
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、建筑施工企业的特种作业 人员不包括( )。

A.架子工 B.钢筋工 C.起重信号工 D.起重机械司机 【正确答案】B 【您的回答】 C

【答案解析】建筑施工企业的特种作业人员包括:建筑电工、架子工、起重信号 司索工、起重机械司机、起重机械安拆工、高处作业吊篮拆卸工、其他。参见教 材 P209。
2、监理工程师发现施工现场料堆偏高,有可能滑塌,存在安全事故隐患,则监理工程师应当( )。

A.要求施工单位整改 B.要求施工单位停止施工 C.向安全生产监督行政主管部门报告 D.向建设工程质量监督机构报告 【正确答案】A 【您的回答】 B 【答案解析】工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当 要求施工单位整改。参见教材 P247。
3、建设单位应在竣工验收后( )个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A.1 B.3 C.5 D.6 【正确答案】D 【您的回答】 B

【答案解析】 建设单位应在竣工验收后 6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣 工验收资料。参见教材 P279。
4、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法,正确的是( )。

A.施工人员有权拒绝该指令 B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚 C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同 D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令, 确保施工生产进度的顺利开展 【正确答案】A 【您的回答】 D 【答案解析】施工人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,不得因此降低工资待 遇或解除劳动合同。参见教材 P206。
5、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的,应当在工商部门办 理变更手续后的( )天内办理资质证书变更手续。

A.10 B.15 C.30 D.60 【正确答案】C 【您的回答】 B 【答案解析】建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表 人等发生变更的,应当在工商部门办理变更手续后的 30 天内办理资质证书变更 手续。参见教材 P56。
6、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在( 资质等级的质量检测单位进行检测。 P262 )的监督下现场取样,并送具有相应

A.建设单位或工程监理单位 B.施工项目技术负责人 C.施工企业质量管理人员 D.质量监督部门 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设 单位或者工程监理单位的监督下现场取样, 并送具有相应资质等级的质量检测单 位进行检测。 参见教材 P262
7、公民、法人可以自知道该具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请。

A.30 B.60 C.27 D.7 【正确答案】B 【您的回答】 D

【答案解析】参见教材 P335。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、下列行 为中,构成无因管理的有( )。

A.甲接受委托帮助他人保养施工机具 B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火 C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治 D.戊的银行账户突然多出 1 万元,经查,是银行工作人员疏忽造成 E.总承包单位结算时超付分包单位丁,丁明知该情况但未告知总承包单位 【正确答案】BC 【您的回答】 AC 【答案解析】有权要求受益人偿付由此而支付的必要。A 是委托关系。DE 属于不 当得利。参见教材 P20。
2、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法,错误的有( )。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定,应报国务院批准 B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施 C.不得破坏文物保护单位的历史风貌 D.进行爆破作业,需经国务院文物行政部门批准 E.全国重点文物保护单位不得拆除 【正确答案】AD 【您的回答】 AC 【答案解析】选项 A 错误,全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省、自治 区、 直辖市人民政府批准; 选项 D 错误, 不由国务院批准, 而是由省级政府批准。 参见教材 P190~191。
3、下列有关承担违约责任具备的条件及相关,描述正确的是( )。

A.有违约事实 B.非违约方需要证明违约方的行为不符合合同约定 C.非违约方需要证明违约方主观上有过错

D.违约方若想免于承担违约责任, 必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由 E.法定免责事由主要限于不可抗力 【正确答案】ABDE 【您的回答】 BD 【答案解析】非违约方不需要证明其主观上是否具有过错。参见教材 P123。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、关于建筑施工企业安全生 产许可证的管理,下列说法错误的是( )。

A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证 B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动 C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证 D.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证 【正确答案】D 【您的回答】 C 【答案解析】 选项 C 和选项 D 是容易混淆的概念, 对没有取得安全生产许可证的, 不得颁发施工许可证。参见教材 P197。
2、建筑施工企业的特种作业人员不包括( )。

A.架子工 B.钢筋工 C.起重信号工 D.起重机械司机 【正确答案】B 【您的回答】 B

【答案解析】建筑施工企业的特种作业人员包括:建筑电工、架子工、起重信号 司索工、起重机械司机、起重机械安拆工、高处作业吊篮拆卸工、其他。参见教 材 P209。
3、《建设工程质量管理条例》规定,以欺骗手段取得资质证书承揽工程,吊销资质证书,处工程合同价款 ( )以上( )以下的罚款;有违法所得的,予以没收。

A.0.5%、1% B.2%、3% C.2%、4% D.3%、4% 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任,以欺骗手段取 得资质证书承揽工程,吊销资质证书,处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款; 有违法所得的,予以没收。参见教材 P64。
4、根据《民事诉讼法》规定,对于简易程序审理案件,应当在立案之日起()个月内审结。

A.1 B.3 C.6 D.12 【正确答案】B 【您的回答】 A

【答案解析】参见教材 P310。

5、房屋建筑工程施工总承包企业特级企业注册资本金在(

)以上。

A.5000 万元 B.6000 万元 C.3 亿元 D.5 亿元 【正确答案】C 参见教材 P52。
6、工程建设领域制定的行业标准,在相关技术要求公布了国家标准后,该行业标准( )。

【您的回答】 A

【答案解析】房屋建筑工程施工总承包企业特级企业注册资本金在 3 亿元以上。

A.应及时修订或废止 B.行业标准优先适用 C.国家标准优先适用 D.企业可以根据自身情况判断标准 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】行业标准在相应的国家标准实施后,应及时修订或废止。参见教材 P254。
7、在城市市区噪声敏感区域内,禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业,对于个别特殊情况,必须( )。

A.向附近居民支付赔偿费用 B.公告附近居民 C.报经环境行政主管部门审批 D.与居民代表进行协商 【正确答案】B 【您的回答】 C 【答案解析】特殊情况下必须连续作业的,应当在取得有关部门证明的同时,公 告附近居民。只需要公告居民,不需要居民同意。参见教材 P168。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。)1、【例题. 多选题】以下( )属于经济法。

A.环境影响评价法 B.城市房地产管理法 C.土地管理法 D.标准化法 E.建筑法 【正确答案】CD 【您的回答】 A 【答案解析】ABE 为行政法,建筑法在 13 年之前的教材中为经济法,在新教材 中变为了行政法。参见教材 P2。
2、建设单位的质量责任和义务有( )。

A.向施工单位提供有关原始资料 B.不得迫使承包方以低于成本价格竞标 C.依法进行设备、材料等的采购招标 D.按照图纸和施工技术标准进行施工

E.在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】选项 D 是施工单位的质量责任和义务。参见教材 P261、268。
3、《建筑施工企业安全生产管理机构设备及专职安全生产管理人员配备办法》规定,建筑施工总承包资质 序列企业应满足的条件有( )。

A.特级资质不少于 6 人 B.一级资质不少于 4 人 C.一级资质不少于 3 人 D.二级和二级以下资质企业不少于 3 人 E.二级和二级以下资质企业不少于 2 人 【正确答案】ABD 【您的回答】 A 【答案解析】 施工企业的分公司、区 专业承包资质 劳务分包资质 总承包资质序列 域公司等较大的分支机 序列 序列 构 特级 一级 二级及以下 参见教材 P202。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、发现文物隐匿不报或者拒 不上交情节严重的,可处以( )。

不少于 6 人 不少于 4 人 不少于 3 人 不少于 3 人 不少于 2 人 不少于 2 人 不少于 2 人

A.由省级以下人民政府文物主管部门追缴文物 B.10 万元以上罚款 C.处 5000 元-5 万罚款 D.处 5 万元-10 万罚款 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】发现文物隐匿不报或者拒不上交的、未按照规定移交拣选文物的, 尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物,情 节严重的,处 5000 元以上 5 万元以下的罚款。参见教材 P193。
2、造成固体废弃物污染环境事故的,由县级以上人民政府环境保护行政部门处( 款。 )以上( )以下的罚

A.2 万、10 万 B.2 万、20 万 C.5 万、10 万 D.5 万、20 万 【正确答案】B 【您的回答】 A

【答案解析】造成固体废弃物污染环境事故的,由县级以上人民政府环境保护行 政部门处 2 万以上 20 万以下的罚款。参见教材 P179。
3、我国《建筑法》规定,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向( 证。 )申请领取施工许可

A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 B.工程所在地县市级以上人民政府建设行政主管部门 C.工程所在省级以上人民政府建设行政主管部门 D.上级人民政府市政管理部门 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】建筑工程开工前,建设单位应向工程所在地县级以上人民政府建设 行政主管部门申请领取施工许可证。参见教材 P44。
4、劳务派遣单位的注册资本不得少于人民币( )万元。

A.50 B.100 C.200 D.500 【正确答案】C 【您的回答】 C 【答案解析】参见教材 P133。
5、【例题.单选题】甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通,以低于市场价格签订房产买卖合同,将 该房产 卖给丙,乙收取丙回扣 3 万元。根据处理法律制度,甲遭受的损失应由( )承担。

A.甲公司自己 B.乙公司 C.丙公司 D.乙丙公司连带 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】代理人和第三人串通,损害被代理人利益的,由代理人和第三人负 连带责任。参见教材 P14。
6、根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是( )。P33

A.抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产 B.抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产 C.担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人 D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是对抵押和担保的含义。首先是对象不同,其次是方式 不同,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人。参见教材 P33。
7、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在( 资质等级的质量检测单位进行检测。 P262 )的监督下现场取样,并送具有相应

A.建设单位或工程监理单位 B.施工项目技术负责人

C.施工企业质量管理人员 D.质量监督部门 【正确答案】A 【您的回答】 A

【答案解析】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设 单位或者工程监理单位的监督下现场取样, 并送具有相应资质等级的质量检测单 位进行检测。 参见教材 P262
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、必须进 行招标的项目有( )。

A.利用世行贷款的水电站工程 B.抢险救灾工程 C.某通信工程设计服务的采购,单项合同估算价为人民币 80 万元 D.某市大型体育场馆工程 E.某市居民用水水库工程 【正确答案】ACDE 【您的回答】 A 【答案解析】 抢险救灾工程属于可以不进行招标的工程项目。 参见教材 P73~74。
2、下列选项中,按照《民用建筑节能条例》处理正确的是( )。

A.未对进入施工现场的墙体材料进行查验的处 10~20 万元罚款 B.使用不符合施工图设计文件要求的保温材料处 5 万元罚款 C.使用黏土砖的处以 20 万元以上罚款 D.未对采暖制冷系统进行查验的处 10~20 万元罚款 E.无偿向本单位职工提供能源处 5 万元罚款 【正确答案】AD 【您的回答】 A 【答案解析】使用不符合施工图设计文件要求的保温材料处 10~20 万元罚款。 参见教材 P187。
3、民事诉讼的基本特征包括( )。

A.公权性 B.自愿性 C.独立性 D.强制性 E.程序性 【正确答案】ADE 【您的回答】 A 【答案解析】 民事诉讼的基本特征包括公权性、 强制性、 程序性。 参见教材 P294、 295。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、按照《建设工程安全生产 管理条例》的规定,( )不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【正确答案】D

【您的回答】 D
) 。

【答案解析】选项 D 属于施工单位的安全责任范围。参见教材 P242~244。
2、 注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效, 对此, 实践中出现下列情况时, 正确的作法是 (

A.当施工项目包含多个专业时,该项目施工管理文件应由总监理工程师签章 B.当施工项目包含多个专业时, 该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的 注册建造师签章 C.修改注册建造师签章的施工管理文件时, 应当由所在企业指定同等资格的注册 建造师进行 D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章 【正确答案】B 【您的回答】 C 【答案解析】本题考查的是建造师的基本权利。A 施工合同包含多个专业时,由 担任施工项目负责人的注册建造师签章;C 应征得所在企业同意后,由注册建造 师本人进行修改,本人不能进行修改的,应由企业指定同等资格条件的建造师修 改,并由其签字盖章。D 分包工程的施工管理文件,应当由分包企业注册建造师 签章;分包企业签署的质量合格文件上,必须由担任总包项目负责人的注册建造 师签章。参见教材 P69。
3、下列情形中,诉讼时效为 1 年的是( )。

A.甲拒付租金 1 万元给乙 B.甲与某乙签订了一承包经营合同,后乙违约 C.甲借给某乙 1 万元,乙到期不还欠款 D.甲拖欠乙工程款 10 万元 【正确答案】A 【您的回答】 B 【答案解析】参见教材 P308。诉讼时效期间的种类:1.普通诉讼时效——2 年; 2.短期诉讼时效——1 年: (1)身体受到伤害要求赠偿;(2)延付或拒付租金; (3)出售质量不合格产品未声明的;(4)寄存财物丢失或损毁的;3.特殊诉讼 时效:(1)国际货物买卖合同和技术进出口合同争议为 4 年;(2)海上货物运 输向承运人要求赔偿的请求权——1 年;4.权利的最长保护期限:从权利被侵害 之日起超过 20 年,人民法院不予保护。
4、按照《建筑业企业资质管理规划》,国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级企业的施工 总承包二级资质和三级资质的许可,由( )负责。

A.国务院国有资产管理部门 B.国务院建设主管部门 C.省、自治区直辖市建设主管部门 D.该类企业工商注册所在地的建设主管部门 【正确答案】B 【您的回答】 C 【答案解析】本题考查的是施工企业资质的许可权限。国务院建设主管部门负责 实施的建筑企业资质的许可的建筑业包括国务院国有资产管理部门直接监管的 企业及其下属一层级企业的施工总承包二级资质、三级资质的。参见教材 P55。

5、我国《建筑法》规定,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向( 证。

)申请领取施工许可

A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 B.工程所在地县市级以上人民政府建设行政主管部门 C.工程所在省级以上人民政府建设行政主管部门 D.上级人民政府市政管理部门 【正确答案】A 【您的回答】 B 【答案解析】建筑工程开工前,建设单位应向工程所在地县级以上人民政府建设 行政主管部门申请领取施工许可证。参见教材 P44。
6、矿山工程安全费用提取标准为( )%。

A.1.5 B.2.0 C.2.5 D.3.0 【正确答案】C 【您的回答】 A 【 答 案 解 析 】 各 建 设 工 程 类 别 安 全 费 用 提 取 标 准 如 下 : 1. 矿 山 工 程 为 2.5%; 2.房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为 2.0%; 3.市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、 公 路 工 参见教材 P219。 程 、 通 信 工 程 为
)。

1.5%



7、一高速公路项目进行招标,按照招标投标法律法规的规定,开标后允许(

A.投标人更改投标书的内容和报价 B.投标人再增加优惠条件 C.评标委员要求投标人澄清问题 D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】开标后不得对投标书进行实质性变动。参见教材 P78~79。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。)1、【例题. 多选题】以下( )属于经济法。

A.环境影响评价法 B.城市房地产管理法 C.土地管理法 D.标准化法 E.建筑法 【正确答案】CD 【您的回答】 A 【答案解析】ABE 为行政法,建筑法在 13 年之前的教材中为经济法,在新教材 中变为了行政法。参见教材 P2。

2、注册建造师申请人不予注册的情形包括(

)。

A.申请在两个或者两个以上单位注册的 B.申请两个或两个以上专业执业的 C.因过失伤人受到刑事处罚, 自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的 D.被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的 E.在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间, 所负责项目发生过重大质量和安 全事故的 【正确答案】ADE 【您的回答】 A

【答案解析】本题考查的是不予注册的情形。参见教材 P66。
3、劳动争议仲裁机构由( )组成。

A.劳动行政主管部门 B.同级工会代表 C.用人单位代表 D.职工代表 E.企业的法定代表人 【正确答案】ABC 【您的回答】 A

【答案解析】参见教材 P143。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、下列情形,可以进行邀请 招标的是( )。

A.施工单项合同价为 100 万元的建设工程项目 B.某项目由于技术复杂,只有 4 家施工企业具有承接工程的能力 C.在建工程追加附属小型工程的 D.某抢险救灾项目 【正确答案】B 【您的回答】 A

【答案解析】A 由于规模太小,不需要招标,就无所谓是公开招标还是邀请招标; CD 是特殊情况,可以不招标。参见教材 P75。
2、《建筑法》规定,按照国务院规定的权限和程序批准( )的建筑工程,不再领取施工许可证。

A.开工报告 B.开工计划 C.工程规划 D.开工申请 【正确答案】A 【您的回答】 A

【答案解析】 本题考查的是不重复办理施工许可证的建设工程。 《建筑法》 规定, 按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。 参见教材 P45。
3、标的物不需要运输的,双方订立合同时知道标的物在某一地点的,应当在( )交付标的物。

A.买受人所在地 B.标的物所在地

C.出卖人订立合同时的营业地 D.双方约定的地点 【正确答案】B 【您的回答】 A
)。

【答案解析】参见教材 P150。
4、关于设计单位的权利的说法,不正确的是(

A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 C.设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程 D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】设计单位必须依据勘察成果文件进行设计。参见教材 P273。
5、联合体中标的,联合体各方应当( )与招标人签订合同。

A.分别 B.共同 C.推选 1 名代表 D.由承担主要责任的公司 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,选项 B 正确。参见教材 P81。
6、两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标是( )。

A.合伙投标 B.合作投标 C.联合投标 D.共同投标 【正确答案】C 【您的回答】 A
)。

【答案解析】本题考查的是是联合承包的概念。参见教材 P81。
7、下列有关施工单位质量责任描述错误的是(

A.施工单位对建设工程的施工质量负责 B.施工单位应当建立质量责任制,确定项目经理、技术负责人和施工管理负责人 C.施工单位是建设工程质量的重要且唯一的责任主体 D.施工单位的质量责任体系是其质量保证体系的一个重要组成部分 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】 施工单位是建设工程质量的重要责任主体, 但不是唯一的责任主体。 参见教材 P260。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、下列有 关承担违约责任具备的条件及相关,描述正确的是( )。

A.有违约事实 B.非违约方需要证明违约方的行为不符合合同约定 C.非违约方需要证明违约方主观上有过错

D.违约方若想免于承担违约责任, 必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由 E.法定免责事由主要限于不可抗力 【正确答案】ABDE 【您的回答】 AB 【答案解析】非违约方不需要证明其主观上是否具有过错。参见教材 P123。
2、根据《合同法》,下列合同中无效的有( )。

A.损害社会公共利益的合同 B.违反法律、行政法规的强制性要求的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.附期限的合同 E.恶意串通,损害第三人利益的合同 【正确答案】ABCE 【您的回答】 AB 【答案解析】记清五条规定。1.一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益 (如存在欺诈但没有损害国家利益, 合同为可变更、 可撤销合同) ; 2.恶意串通、 损害国家、集体或第三人利益的合同;3.以合法形式掩盖非法目的(并不要求造 成损害后果) ; 4.损害社会公共利益; 5.违反法律、 行政法规的强制性规定。 ABCE 正确。参见教材 P116。
3、【例题.多选题】在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括( )。

A.被代理人的法人终止 B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人取消委托 D.代理事项完成 E.代理期间届满 【正确答案】ACDE 【您的回答】 AC 【答案解析】委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代 理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行 为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。参见教材 P11。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、建筑业企业在资质证书有 效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的,应当在工商部门办理变更手续后的( 办理资质证书变更手续。 )天内

A.10 B.15 C.30 D.60 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表 人等发生变更的,应当在工商部门办理变更手续后的 30 天内办理资质证书变更 手续。参见教材 P56。
2、下列责任种类中,属于行政处罚的是( )。

A.管制

B.赔偿损失 C.返还财产 D.罚款 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】行政处罚有:(1)警告;(2)罚款;(3 )没收违法所得,没收 非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证(执照);(6)行 政拘留。参见教材 P41。
3、下列各项,《水污染防治法》未作禁止规定的是( )。

A.向水体排贮存多天的雨水水体 B.向水体排清洗过装贮油类或者有毒污染物的车辆和容器 C.向水体排放放射性固体废弃物 D.向水体排放未经消毒的含病原体污水 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】选项 A 并未做禁止。参见教材 P172~173。
4、开工报告审查的主要内容不包括( )。

A.保证工程质量和安全的具体措施 B.投资项目市场预测 C.设计图纸是否满足施工要求 D.现场条件是否具备“三通一平”等要求 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是开工报告审查内容。开工报告审查的内容:资金到位 情况;投资项目市场预测;设计图纸是否满足施工要求;现场条件是否具备“三 通一平”等的要求。保证工程质量和安全的具体措施是办理施工许可证的法定条 件,请注意区分。参见教材 P45。
5、施工现场 500 公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的( )以上。

A.70% B.30% C.20% D.10% 【正确答案】A 【您的回答】 A

【答案解析】节材与材料资源利用:国家鼓励使用散装水泥、推广使用预拌混凝 土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖,在国务院和省级政府规定的期限和区域内, 禁止生产、销售和使用黏土砖;图纸会审时,达到材料损耗率比定额损耗率降低 30%;施工现场 500 公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 70%以上。
6、对仲裁不服的,自收到仲裁裁决书( )内向人民法院提出诉讼;逾期不起诉的,仲裁即发生法律效力。

A.7 日 B.15 日 C.30 日 D.1 年

【正确答案】B

【您的回答】 A
)日内作出处理批复。

【答案解析】参见教材 P144。
7、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,特别重大事故,在(

A.10 B.15 C.30 D.45 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】特别重大事故,在 30 日内作出处理批复。参见教材 P239。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、下列对 于安全生产许可证的说法,正确的有( )。

A.安全生产许可证的有效期为 6 年 B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动 C.建设行政主管部门在办理施工许可证时,必须审查安全生产许可证 D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期 E.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期 【正确答案】BCE 【您的回答】 AC 【答案解析】安全生产许可证的有效期是 3 年,选项 A 有误;企业未发生死亡事 故的,也需要经过发证机关的同意,不再审查,才能延期,而不是自动延期。参 见教材 P197。
2、民事诉讼的基本特征包括( )。

A.公权性 B.自愿性 C.独立性 D.强制性 E.程序性 【正确答案】ADE 295。
3、【例题.多选题】我国现行的建设行政法规主要有( )。

【您的回答】 ACE

【答案解析】 民事诉讼的基本特征包括公权性、 强制性、 程序性。 参见教材 P294、

A.建设工程质量管理条例 B.建设工程安全生产条例 C.建设工程勘察设计管理条例 D.城市房地产开发经营管理条例 E.市政公用设施抗灾设防管理规定 【正确答案】ABCD 【您的回答】 AC 【答案解析】参见教材 P3。

一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、土方作业阶段,采取洒水、 覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于( ),不扩散到场区外。

A.1m B.2m C.1.5m D.0.5m 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】结构施工、安装装饰装修目测扬尘小于 0.5 米,土方作业,小于 1.5 米。
2、根据我国《招标投标法》,下列工程项目中,没有被列入必须招标的工程建设项目范围的工程建设项目 是( )。

A.大型基础设施,公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B.全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目 C.外商投资项目 D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是对必须招标范围工程的理解。必须进行招标的: (1) 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;(2)全部或 者部分使用国有资金或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或外国政府贷款 或援助的项目。参见教材 P73。
3、依照《安全生产许可证条例》的规定,建筑施工企业从事建筑施工活动前,应当向( 生产许可证。 )申请领取安全

A.国务院安全生产监督管理部门 B.国务院建设主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设主管部门 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】参见教材 P197。

4、某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成 10 人死亡,直接经济损失 900 余万元。本次事故 属于( )。

A.重大事故 B.特别重大事故 C.较大事故 D.一般事故 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】重大事故,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。参见教材 P232。
5、《建设工程质量管理条例》规定,以欺骗手段取得资质证书承揽工程,吊销资质证书,处工程合同价款 ( )以上( )以下的罚款;有违法所得的,予以没收。

A.0.5%、1% B.2%、3% C.2%、4% D.3%、4% 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任,以欺骗手段取 得资质证书承揽工程,吊销资质证书,处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款; 有违法所得的,予以没收。参见教材 P64。
6、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的。应当及时向批准机 关报告情况。因故不能按期开工超过( )的,应当重新办理开工报告的批准手续。

A.3 个月 B.6 个月 C.1 年 D.2 年 【正确答案】B 【您的回答】 A

【答案解析】本题考查的是对施工许可制度的理解。对于开工报告的情况,超过 6 个月就需要重新办理开工报告。开工报告没有延期申请的规定,注意与施工许 可证的区别。参见教材 P50。
7、2012 年 3 月,某住宅小区二期工程开工建设,其中 5 号楼套用 2008 年一期工程 6 号楼的施工图施工。 施工过程中,承包方技术人员发现图纸中套用的图集现已作废,则该技术人员正确的做法是( )。

A.按图施工即可,因该图纸是经过施工图审查合格的图纸 B.按现行的图集作相应的套改后继续施工 C.向建设单位提出 D.向设计院提出,要求其更改图纸 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】施工单位必须按图施工,如有问题,可向建设单位对图纸提出意见 和建议,而不能直接修改。参见教材 P262。

二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。)1、根据《建 设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于 2 年的工程有( )。

A.外墙防渗漏 B.设备安装 C.给排水管道 D.防水工程 E.装修工程 【正确答案】BCE 【您的回答】 A

【答案解析】《建设工程质量管理条例》第 40 条规定了保修范围及其在正常使 用条件下各自对应的最低保修期限:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础 工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防 水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5 年;(3)供热与 供冷系统,为 2 个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和 装修工程,为 2 年;上述保修范围属于法律强制性规定。超出该范围的其他项目 的保修不是强制的,而是属于发承包双方意思自治性规定,发承包双方约定的保 修期限不得低于条例规定的期限,但可以延长。参见教材 P287。
2、某房地产开发商对当地建设行政主管部门的行政处罚决定不服而提起行政复议,复议机关受理后,房地 产开发商( )。

A.不得撤回复议 B.不得同时提起行政诉讼 C.对复议结果不服不能再复议 D.对复议结果不服不能提起行政诉讼 E.对复议结果不服可以提起行政诉讼 【正确答案】BCE 【您的回答】 A 【答案解析】A 可撤回复议;D 可以先复议,再上诉。参见教材 P335、336。
3、建设工程竣工结算分为( )。

A.分部工程竣工结算 B.分项工程竣工结算 C.单项工程竣工结算 D.单位工程竣工结算 E.项目竣工总结算 【正确答案】CDE 【您的回答】 A 【答案解析】工程竣工结算分为单位工程.单项工程和建设项目竣工总结算。参 见教材 P282。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、发现文物隐匿不报或者拒 不上交情节严重的,可处以( )。

A.由省级以下人民政府文物主管部门追缴文物 B.10 万元以上罚款 C.处 5000 元-5 万罚款

D.处 5 万元-10 万罚款 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】发现文物隐匿不报或者拒不上交的、未按照规定移交拣选文物的, 尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物,情 节严重的,处 5000 元以上 5 万元以下的罚款。参见教材 P193。
2、珍贵文物分为( )个等级。

A.2 B.3 C.4 D.5 【正确答案】B 【您的回答】 B
)。

【答案解析】珍贵文物分为一级文物、二级文物和三级文物。参见教材 P189。
3、关于诉讼与仲裁的区别,下列说法错误的是(

A.与诉讼相比,仲裁的保密性更强 B.仲裁裁决书不具有强制执行的效力,法院的判决书具有强制执行的效力 C.与诉讼相比,仲裁程序更加灵活更具弹性 D.仲裁无需多审级收费,使得仲裁费往往低于诉讼费 【正确答案】B 【您的回答】 B 【答案解析】 生效的仲裁裁决书和调解书, 当事人有权向人民法院申请强制执行, 故仲裁具有强制执行性。参见教材 P294。
4、某企业未经注册商标所有人的许可使用注册商标,情节特别严重,则( )。

A.只需要承担民事责任 B.只需要承担民事责任和行政责任 C.应该承担刑事责任 D.应处以罚款 【正确答案】C 【您的回答】 B 【答案解析】情节特别严重的,要承担刑事责任。罚款是行政处罚的方式,非刑 事责任,刑罚应该是罚金。参见教材 P27。
5、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,工程设计方案应当根据( 行政部门同意后,报城乡建设规划部门批准。 )的级别,经相应的文物

A.文物保护单位 B.建设单位 C.施工单位 D.设计单位 【正确答案】A 【您的回答】 A

【答案解析】工程设计方案应当根据文物保护单位的级别,经相应的文物行政部 门同意后,报城乡建设规划部门批准。参见教材 P191。
6、下列选项中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是( )。

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B.依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为 从业人员交纳保险费 C.施工场地已基本具备施工条件,需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求 D.有保证工程质量和安全的具体措施 【正确答案】B 【 答 案 1. 建 立 【您的回答】 B 解 析 】 参 、 健 全 安 见 全 生 教 产 材 责 P196 任 。 制

2. 保 证 本 单 位 安 全 生 产 条 件 所 需 资 金 投 入 3. 设 置 安 全 生 产 管 理 机 构 , 配 备 专 职 管 理 人 员 4. 主 要 负 责 人 、 项 目 负 责 人 、 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员 考 核 合 格 5. 特 种 作 业 取 得 特 种 作 业 资 格 证 书 6. 管 理 人 员 和 作 业 人 员 每 年 至 少 一 次 安 全 生 产 教 育 并 考 核 合 格 7. 参 加 工 伤 保 险 , 危 险 作 业 办 理 意 外 伤 害 保 险 8. 施 工 现 场 及 用 具 符 合 要 求 9. 有 职 业 危 害 防 治 措 施 10. 有 安 全 事 故 应 急 救 援 预 案 , 以 及 人 员 和 设 备 11. 预 防 、 监 控 措 施 与 应 急 预 案 12.其它
7、对仲裁不服的,自收到仲裁裁决书( )内向人民法院提出诉讼;逾期不起诉的,仲裁即发生法律效力。

A.7 日 B.15 日 C.30 日 D.1 年 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】参见教材 P144。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、强制性 标准监督检查的内容包括( )。

A.施工单位所有的工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定 C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 D.工程项目是否可以保证安全、质量符合强制性标准规定所需资金 E.工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规 定 【正确答案】BCE 【您的回答】 AB 【答案解析】对于施工单位人员来说,仅对有关工程技术人员需要检查是否熟悉 和掌握强制性标准,并非所有工程技术人员,因此选项 A 有误。对于资金问题强 制性标准并没有给出具体标准依据,因此选项 D 有误。参见教材 P257。
2、建设工程竣工结算分为( )。

A.分部工程竣工结算

B.分项工程竣工结算 C.单项工程竣工结算 D.单位工程竣工结算 E.项目竣工总结算 【正确答案】CDE 【您的回答】 A 【答案解析】工程竣工结算分为单位工程.单项工程和建设项目竣工总结算。参 见教材 P282。
3、建设工程招标可采用的方式有( )。

A.由招标人自行招标 B.投标人参与招标 C.委托代理招标 D.与设计单位合作招标 E.与监理单位合作招标 【正确答案】AC 【您的回答】 A 【答案解析】建设工程招标既可以由招标人自行招标,也可以由招标人委托招标 代理机构办理招标。参见教材 P76。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、下列关于外资建筑企业资 质审批与管理的表述中,正确的是( )。

A.外资建筑企业的资质等级标准参照其母公司的实力核定 B.外资建筑企业与其他企业联合承包工程, 应按外资建筑企业资质等级的业务许 可范围进行 C.外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的, 应按规定统一到国务院建 设行政主管部门办理 D.中外合资建筑企业,中方投资者为中央管理企业,其资质由国务院建设行政主 管部门审批 【正确答案】D 资质序列与等级 【您的回答】 C 设立批准 资质批准 国务院建设 行政主管部 门 省级政府建 设行政主管 部门 国务院建设 行政主管部 门 【答案解析】参见教材 P58~59。 施工总承包序列特级、一 国务院对外经贸 级; 行政主管部门 专业承包序列一级 施工总承包序列二级及以 下; 省级政府外经贸 专业承包序列二级及以下;行政主管部门 劳务分包序列资质 中外合资、中外合作企业的 国务院对外经贸 中方投资者为中央管理企 行政主管部门 业
2、仲裁裁决书自( )之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到 C.申请撤销期限届满 D.作出 【正确答案】D 【您的回答】 C
)天。

【答案解析】裁决书自作出之日起发生法律效力。参见教材 P325。
3、投标保证金有效期应当超出投标有效期(

A.0 B.30 C.60 D.90 【正确答案】A 【您的回答】 B
)。

【答案解析】投标保证金有效期应当与投标有效期一致。参见教材 P83。
4、【例题.单选题】下列代理行为中,不属于委托代理的是(

A.招标代理 B.采购代理 C.诉讼代理 D.指定代理 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是代理的法律特征和主要种类。指定代理、法定代理是 和委托代理平行的代理方式。 指定代理属于根据人民法院或有关单位的指定而发 生的代理。参见教材 P10。
5、矿山工程安全费用提取标准为( )%。

A.1.5 B.2.0 C.2.5 D.3.0 【正确答案】C 【您的回答】 A 【 答 案 解 析 】 各 建 设 工 程 类 别 安 全 费 用 提 取 标 准 如 下 : 1. 矿 山 工 程 为 2.5%; 2.房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为 2.0%; 3.市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、 公 路 工 程 、 通 信 工 程 为 1.5% 。 参见教材 P219。
6、【例题.单选题】以下关于法律法规效力的说法中,正确的是( )。

A.新的法律与旧的法律不一致时,一定采用新的法律 B.部门规章与地方政府规章之间对同一事项规定不一致时, 由全国人大常委会裁 决 C.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时,由国务院裁决

D.部门规章与 地方法规就同一事项规定不一致时,很有可能国务院的意见不是 最终的裁决 【正确答案】D 【您的回答】 B

【答案解析】A 注意法律如是新的一般规定与旧的特别规定不一致时,必须由国 务院来裁决,不能直接采用新的。B 应由国务院裁决。C 非裁决,而是由国务院 提出意见,因为还有一种可能性最终的裁决权在全国人大常委会。参见教材 P6。
7、见证取样和送检的比例,不得低于有关技术标准中规定应取样数量的( )。

A.30% B.40% C.50% D.60% 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】见证取样和送检的比例,不得低于有关技术标准中规定应取样数量 的 30%。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、下列属 于承包人应当承担的赔偿损失的是( )。

A.转让、出借资质证书造成损失 B.偷工减料造成损失 C.未按照约定提供原材料造成损失 D.要求压缩工期造成损失 E.不履行保修义务造成损失 【正确答案】ABE 【您的回答】 A 【答案解析】CD 均属于发包人应当承担的赔偿损失。参见教材 P115。
2、根据《合同法》,下列合同中无效的有( )。

A.损害社会公共利益的合同 B.违反法律、行政法规的强制性要求的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.附期限的合同 E.恶意串通,损害第三人利益的合同 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】记清五条规定。1.一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益 (如存在欺诈但没有损害国家利益, 合同为可变更、 可撤销合同) ; 2.恶意串通、 损害国家、集体或第三人利益的合同;3.以合法形式掩盖非法目的(并不要求造 成损害后果) ; 4.损害社会公共利益; 5.违反法律、 行政法规的强制性规定。 ABCE 正确。参见教材 P116。
3、下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有( )。

A.已经按约支付了土地出让金,但土地证尚未办好 B.没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函 C.有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾

D.已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足规定要求 E.有建设工程质量监督书 【正确答案】BD 【您的回答】 A 【答案解析】A 只要求办理了用地批准手续,并不要求必须有土地证;B 必须要 取得两个规划许可证。C 不要拆迁全部完成,只要求满足施工要求即可;D 已确 定施工企业,但程序和企业资质必须满足要求;E 并未强制要求。参见教材 P46。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、见证取样和送检的比例, 不得低于有关技术标准中规定应取样数量的( )。

A.30% B.40% C.50% D.60% 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】见证取样和送检的比例,不得低于有关技术标准中规定应取样数量 的 30%。
2、承运人的主要权利不包括( )。

A.求偿权 B.任意变更解除权 C.特殊情况下的拒运权 D.特殊情况下的留置权 【正确答案】B 【您的回答】 C 【答案解析】承运人的主要权利是求偿权、特殊情况下的拒运权和留置权。参见 教材 P161。
3、失去的可以预期取得的利益属于( )。

A.直接损失 B.间接损失 C.边际损失 D.效益损失 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】赔偿损失范围包括直接损失和间接损失。直接损失是指财产上的直 接减少。间接损失,是指失去的可以预期取得的利益。参见教材 P114。
4、关于诉讼与仲裁的区别,下列说法错误的是( )。

A.与诉讼相比,仲裁的保密性更强 B.仲裁裁决书不具有强制执行的效力,法院的判决书具有强制执行的效力 C.与诉讼相比,仲裁程序更加灵活更具弹性 D.仲裁无需多审级收费,使得仲裁费往往低于诉讼费 【正确答案】B 【您的回答】 B 【答案解析】 生效的仲裁裁决书和调解书, 当事人有权向人民法院申请强制执行, 故仲裁具有强制执行性。参见教材 P294。

5、对于一级企业的工程业绩要求,应完成过单跨(

)米以上的房屋建筑工程。

A.36 米 B.30 米 C.21 米 D.12 米 【正确答案】B 【您的回答】 D

【答案解析】对于一级企业的工程业绩要求,应完成过单跨 30 米以上的房屋建 筑工程。参见教材 P53。
6、下列情形,可以进行邀请招标的是( )。

A.施工单项合同价为 100 万元的建设工程项目 B.某项目由于技术复杂,只有 4 家施工企业具有承接工程的能力 C.在建工程追加附属小型工程的 D.某抢险救灾项目 【正确答案】B 【您的回答】 B

【答案解析】A 由于规模太小,不需要招标,就无所谓是公开招标还是邀请招标; CD 是特殊情况,可以不招标。参见教材 P75。
7、施工现场临时用电设备在 5 台以下,或者设备总容量在 50KW 以下者,应( )。

A.编制用电组织设计 B.制订安全用电和电气防火措施 C.编制用电安全项目施工方案 D.制订用电安全负责制 【正确答案】B 【您的回答】 B 【答案解析】施工现场临时用电设备在 5 台以下,或者设备总容量在 50KW 以下 者,应制订安全用电和电气防火措施。参见教材 P213。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、下列属 于承包人应当承担的赔偿损失的是( )。

A.转让、出借资质证书造成损失 B.偷工减料造成损失 C.未按照约定提供原材料造成损失 D.要求压缩工期造成损失 E.不履行保修义务造成损失 【正确答案】ABE 【您的回答】 A 【答案解析】CD 均属于发包人应当承担的赔偿损失。参见教材 P115。
2、根据《合同法》规定,下列关于合同解除的表述正确的有( )。

A.当事人协商一致可以解除合同 B.合同解除包括约定解除合同和法定解除合同 C.因不可抗力致使不能实现合同目的可以解除合同 D.合同解除后,当事人均不再要求对方承担任何责任 E.一方当事人对解除合同有异议,可以按照约定的解决争议的方式处理

【正确答案】ABCE

【您的回答】 A

【答案解析】 合同解除包括约定解除合同和法定解除合同。 选项 A 属于约定解除, 选项 C 属于法定解除。一方当事人对解除合同有异议的,可以请求人民法院或者 仲裁机构确认解除合同的效力,因此选项 E 正确。参见教材 P121。
3、安全生产监督管理部门的下述做法错误的有( )。

A.要求施工单位购买其认可的安全防护用品 B.向施工单位推荐安全设备产品目录 C.在安全设备检验时,仅收取检验成本费 D.在检查中发现事故隐患,责令立即排除 E.在检查中发现从业人员未戴安全帽,即要求停工整顿 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】在检查中发现事故隐患,责令立即排除,重大安全事故隐患排除前 或者排除过程中无法保证安全的, 责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止 施工。参见教材 P251。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分)1、下列关于招标代理的说法 中正确的是( )。

A.招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜, 需要经过有关行政主管部门 批准 B.招标人不可以自选招标代理机构,必须由行政主管部门指定 C.如果委托了招标代理机构,则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜 D.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】AB 委托招标代理机构是民事行为,不需要行政主管部门的干预。C 招标代理机构在委托的范围内办理招标工作事宜。参见教材 P76。
2、既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当( )。

A.逐一进行 B.先维护后供热 C.先供热后维护 D.同步进行 【正确答案】D 材 P182。
3、甲乙双方签订总价为 100 万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为( )万元。

【您的回答】 B

【答案解析】既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。参见教

A.10 B.30 C.50 D.20 【正确答案】D 【您的回答】 A

【答案解析】定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的 20%。参见 教材 P33。
4、监理工程师发现设计文件存在严重问题,下令施工现场停工,如合同中无明确约定,则停工产生的一系 列费用应由( )承担。

A.施工单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位 【正确答案】B 【您的回答】 A
)。

【答案解析】参见教材 P247。
5、关于设计单位的权利的说法,不正确的是(

A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 C.设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程 D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求 【正确答案】A 【您的回答】 B 【答案解析】设计单位必须依据勘察成果文件进行设计。参见教材 P273。
6、【例题.单选题】下列代理行为中,不属于委托代理的是( )。

A.招标代理 B.采购代理 C.诉讼代理 D.指定代理 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是代理的法律特征和主要种类。指定代理、法定代理是 和委托代理平行的代理方式。 指定代理属于根据人民法院或有关单位的指定而发 生的代理。参见教材 P10。
7、甲公司向乙公司购买 50 吨水泥,后甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量。交货期届至, 乙将 50 吨水泥交付给甲, 甲拒绝接受, 理由是已告知要变更合同。 关于双方合同关系的说法, 正确的是 ( ) 。

A.乙承担损失 B.甲可根据实际情况部分接收 C.双方合同已变更,乙送货构成违约 D.甲拒绝接收,应承担违约责任 【正确答案】D 【您的回答】 C 【答案解析】 当事人协商一致, 可以变更合同。 所以必须经双方协商一致才可以。 如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容, 不仅变更的内容对另一方没有 约束力,其做法还是一种违约行为,应当承担违约责任。参见教材 P119。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、施工单 位应当在( )设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

A.脚手架

B.楼梯口 C.孔洞口 D.施工企业入口处 E.基坑边沿 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】施工单位应当在脚手架、楼梯口、孔洞口、基坑边沿等危险部位设 置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。参见教材 P215。
2、【例题.多选题】我国现行的建设行政法规主要有( )。

A.建设工程质量管理条例 B.建设工程安全生产条例 C.建设工程勘察设计管理条例 D.城市房地产开发经营管理条例 E.市政公用设施抗灾设防管理规定 【正确答案】ABCD 【您的回答】 A 【答案解析】参见教材 P3。

3、下列有关承担违约责任具备的条件及相关,描述正确的是(

)。

A.有违约事实 B.非违约方需要证明违约方的行为不符合合同约定 C.非违约方需要证明违约方主观上有过错 D.违约方若想免于承担违约责任, 必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由 E.法定免责事由主要限于不可抗力 【正确答案】ABDE 【您的回答】 A 【答案解析】非违约方不需要证明其主观上是否具有过错。参见教材 P123。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、公民、法人可以自知道该 具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请。

A.30 B.60 C.27

D.7 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】参见教材 P335。
2、我国《建筑法》规定,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向( 证。 )申请领取施工许可

A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 B.工程所在地县市级以上人民政府建设行政主管部门 C.工程所在省级以上人民政府建设行政主管部门 D.上级人民政府市政管理部门 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】建筑工程开工前,建设单位应向工程所在地县级以上人民政府建设 行政主管部门申请领取施工许可证。参见教材 P44。
3、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起( 规定做好建筑工程的维护管理工作。 )内,向发证机关报告,并按照

A.1 个月 B.2 个月 C.3 个月 D.4 个月 【正确答案】A 【您的回答】 A

【答案解析】在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。参见教 材 P49。
4、《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污 染的建筑施工作业,因特殊原因必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明,但 以下夜间施工无需取得证明的是( )。

A.配合建设单位 24 小时联动试车 B.为避免冬期施工进行抢工 C.自来水管道爆裂进行抢修 D.全运会项目开幕时间临近必须抢工 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】在城市市区噪声建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污 染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连 续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者有关 主管部门的证明,同时必须公告附近居民。抢修、抢险作业不需要提供证明。参 见教材 P168。
5、经法院调节,下列不属于可以不制作调解书的情形的是( )。

A.调解和好的离婚案件 B.调解完离婚的案件 C.能够即时履行的案件

D.调解维持收养关系的案件 【正确答案】B 【您的回答】您未答题 【答案解析】可以不制作调解书的情况:调解和好的离婚案件;调解维持收养关 系的案件;能够即时履行的案件。参见教材 P330。
6、某企业未经注册商标所有人的许可使用注册商标,情节特别严重,则( )。

A.只需要承担民事责任 B.只需要承担民事责任和行政责任 C.应该承担刑事责任 D.应处以罚款 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】情节特别严重的,要承担刑事责任。罚款是行政处罚的方式,非刑 事责任,刑罚应该是罚金。参见教材 P27。
7、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,工程设计方案应当根据( 行政部门同意后,报城乡建设规划部门批准。 )的级别,经相应的文物

A.文物保护单位 B.建设单位 C.施工单位 D.设计单位 【正确答案】A 【您的回答】 A

【答案解析】工程设计方案应当根据文物保护单位的级别,经相应的文物行政部 门同意后,报城乡建设规划部门批准。参见教材 P191。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、下列有 关承担违约责任具备的条件及相关,描述正确的是( )。

A.有违约事实 B.非违约方需要证明违约方的行为不符合合同约定 C.非违约方需要证明违约方主观上有过错 D.违约方若想免于承担违约责任, 必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由 E.法定免责事由主要限于不可抗力 【正确答案】ABDE 【您的回答】 A 【答案解析】非违约方不需要证明其主观上是否具有过错。参见教材 P123。
2、必须进行招标的项目有( )。

A.利用世行贷款的水电站工程 B.抢险救灾工程 C.某通信工程设计服务的采购,单项合同估算价为人民币 80 万元 D.某市大型体育场馆工程 E.某市居民用水水库工程 【正确答案】ACDE 【您的回答】 A 【答案解析】 抢险救灾工程属于可以不进行招标的工程项目。 参见教材 P73~74。
3、根据《合同法》,下列合同中无效的有( )。

A.损害社会公共利益的合同 B.违反法律、行政法规的强制性要求的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.附期限的合同 E.恶意串通,损害第三人利益的合同 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】记清五条规定。1.一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益 (如存在欺诈但没有损害国家利益, 合同为可变更、 可撤销合同) ; 2.恶意串通、 损害国家、集体或第三人利益的合同;3.以合法形式掩盖非法目的(并不要求造 成损害后果) ; 4.损害社会公共利益; 5.违反法律、 行政法规的强制性规定。 ABCE 正确。参见教材 P116。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、承包商向水泥厂购买袋装 水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误 2 天,承包商收货后要求水泥厂支付 违约金,水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约,因而未对堆放水泥采取任何保护措施,次日大雨,水 泥受潮全部硬化。此损失应由( )承担。

A.三方共同 B.水泥厂 C.承包商 D.运输公司 【正确答案】C 【您的回答】 D 【答案解析】《合同法》规定,当事人一方违约后,对方应采取适当的措施防止 损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。 参见教材 P114。
2、我国《建筑法》规定,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向( 证。 )申请领取施工许可

A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 B.工程所在地县市级以上人民政府建设行政主管部门 C.工程所在省级以上人民政府建设行政主管部门 D.上级人民政府市政管理部门 【正确答案】A 【您的回答】 B 【答案解析】建筑工程开工前,建设单位应向工程所在地县级以上人民政府建设 行政主管部门申请领取施工许可证。参见教材 P44。
3、申请人在人民法院采取保全措施后( )日内不依法申请仲裁的,人民法院应当解除保全。

A.5 B.10 C.15 D.30 【正确答案】D 【您的回答】 A

【答案解析】参见教材 P324。

4、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起(

)进行竣工验收备案。

A.7 日内 B.10 日内 C.15 日内 D.20 日内 【正确答案】C 案。参见教材 P286。
5、普通诉讼时效( )年。

【您的回答】 A

【答案解析】建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内进行竣工验收备

A.1 B.2 C.4 D.20 【正确答案】B 【您的回答】 A
)内,向发证机关报告,并按照

【答案解析】普通诉讼时效 2 年。参见教材 P308。
6、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起( 规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.1 个月 B.2 个月 C.3 个月 D.4 个月 【正确答案】A 【您的回答】 A

【答案解析】在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。参见教 材 P49。
7、二级企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于( )。

A.300 人 B.150 人 C.100 人 D.50 人 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】二级企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 150 人。参见教 材 P53。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。)1、下列选 项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有( )。

A.已经按约支付了土地出让金,但土地证尚未办好 B.没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函 C.有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾 D.已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足规定要求

E.有建设工程质量监督书 【正确答案】BD 【您的回答】 A 【答案解析】A 只要求办理了用地批准手续,并不要求必须有土地证;B 必须要 取得两个规划许可证。C 不要拆迁全部完成,只要求满足施工要求即可;D 已确 定施工企业,但程序和企业资质必须满足要求;E 并未强制要求。参见教材 P46。
2、根据《合同法》规定,下列关于合同解除的表述正确的有( )。

A.当事人协商一致可以解除合同 B.合同解除包括约定解除合同和法定解除合同 C.因不可抗力致使不能实现合同目的可以解除合同 D.合同解除后,当事人均不再要求对方承担任何责任 E.一方当事人对解除合同有异议,可以按照约定的解决争议的方式处理 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】 合同解除包括约定解除合同和法定解除合同。 选项 A 属于约定解除, 选项 C 属于法定解除。一方当事人对解除合同有异议的,可以请求人民法院或者 仲裁机构确认解除合同的效力,因此选项 E 正确。参见教材 P121。
3、民事诉讼的基本特征包括( )。

A.公权性 B.自愿性 C.独立性 D.强制性 E.程序性 【正确答案】ADE 295。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、根据《建筑业企业资质管 理规定》,不属于建筑业企业资质序列的是( )。

【您的回答】 A

【答案解析】 民事诉讼的基本特征包括公权性、 强制性、 程序性。 参见教材 P294、

A.施工总承包 B.专业分包 C.专业承包 D.劳务分包 【正确答案】B 【您的回答】 C 【答案解析】建筑业企业资质序列:施工总承包、专业承包、劳务分包。参见教 材 P54。
2、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目,合同约定由乙部分垫资,待工程竣工验收合格后全部结 算,工程验收合格后,结算过程中双方就工程款发生了纠纷,诉至法院。乙除要求甲结算工程款外,还提 出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是( )。

A.按民间借贷处理,垫资的利息为银行同期同类贷款利率的 4 倍 B.按银行借贷处理,垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算 C.合同中并无利息的约定,垫资不计息

D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效, 法院不予 受理 【正确答案】C 【您的回答】 B

【答案解析】对垫资利息的处理:对垫资和利息有约定的,支持约定,但约定的 利息中高于中国人民银行同期同类贷款利率的部分不予支持 .对垫资没有约定 的,按照工程欠款处理;对垫资利息没有约定的,不予支持利息返还请求。参见 教材 P111~112。
3、除了特殊情况,一般买受人在对标的物进行检验的合理期间内未通知或自标的物收到之日起( )内未 通知出卖人的,视为质量符合约定。

A.3 个月 B.半年 C.1 年 D.2 年 【正确答案】D 【您的回答】 A
)申请领取施工许可

【答案解析】参见教材 P152。
4、我国《建筑法》规定,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向( 证。

A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 B.工程所在地县市级以上人民政府建设行政主管部门 C.工程所在省级以上人民政府建设行政主管部门 D.上级人民政府市政管理部门 【正确答案】A 【您的回答】 B 【答案解析】建筑工程开工前,建设单位应向工程所在地县级以上人民政府建设 行政主管部门申请领取施工许可证。参见教材 P44。
5、普通诉讼时效( )年。

A.1 B.2 C.4 D.20 【正确答案】B 【您的回答】 A
)。

【答案解析】普通诉讼时效 2 年。参见教材 P308。
6、发现文物隐匿不报或者拒不上交情节严重的,可处以(

A.由省级以下人民政府文物主管部门追缴文物 B.10 万元以上罚款 C.处 5000 元-5 万罚款 D.处 5 万元-10 万罚款 【正确答案】C 【您的回答】 A

【答案解析】发现文物隐匿不报或者拒不上交的、未按照规定移交拣选文物的, 尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物,情 节严重的,处 5000 元以上 5 万元以下的罚款。参见教材 P193。
7、下列选项中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是( )。

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证 B.依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为 从业人员交纳保险费 C.施工场地已基本具备施工条件,需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求 D.有保证工程质量和安全的具体措施 【正确答案】B 【 答 案 1. 建 立 【您的回答】 B 解 析 】 参 、 健 全 安 见 全 生 教 产 材 责 P196 任 。 制

2. 保 证 本 单 位 安 全 生 产 条 件 所 需 资 金 投 入 3. 设 置 安 全 生 产 管 理 机 构 , 配 备 专 职 管 理 人 员 4. 主 要 负 责 人 、 项 目 负 责 人 、 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员 考 核 合 格 5. 特 种 作 业 取 得 特 种 作 业 资 格 证 书 6. 管 理 人 员 和 作 业 人 员 每 年 至 少 一 次 安 全 生 产 教 育 并 考 核 合 格 7. 参 加 工 伤 保 险 , 危 险 作 业 办 理 意 外 伤 害 保 险 8. 9. 施 有 工 职 现 业 场 及 危 用 害 具 防 符 治 合 要 措 求 施

10. 有 安 全 事 故 应 急 救 援 预 案 , 以 及 人 员 和 设 备 11. 预 防 、 监 控 措 施 与 应 急 预 案 12.其它
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、劳动争 议仲裁机构由( )组成。

A.劳动行政主管部门 B.同级工会代表 C.用人单位代表 D.职工代表 E.企业的法定代表人 【正确答案】ABC 【您的回答】 A
)。

【答案解析】参见教材 P143。
2、下列选项中,按照《民用建筑节能条例》处理正确的是(

A.未对进入施工现场的墙体材料进行查验的处 10~20 万元罚款 B.使用不符合施工图设计文件要求的保温材料处 5 万元罚款 C.使用黏土砖的处以 20 万元以上罚款 D.未对采暖制冷系统进行查验的处 10~20 万元罚款 E.无偿向本单位职工提供能源处 5 万元罚款 【正确答案】AD 【您的回答】 A

【答案解析】使用不符合施工图设计文件要求的保温材料处 10~20 万元罚款。 参见教材 P187。
3、建设工程民事纠纷处理方法,包括( )。

A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 E.行政复议 【正确答案】ABCD 【您的回答】 A

【答案解析】行政复议属于行政纠纷处理方法。工程民事纠纷处理方式主要有四 种,分别是和解、调解、仲裁、诉讼。参见教材 P293。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、根据我国《合同法》的规 定,限制民事行为能力人订立的( )是有效的。

A.房屋买卖合同 B.融资租赁合同 C.接受赠与合同 D.借款合同 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】限制民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认后,该合同有 效,但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神状况相适应而订立的合同,不 必经法定代理人追认。参见教材 P118。
2、甲乙双方签订总价为 100 万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为( )万元。

A.10 B.30 C.50 D.20 【正确答案】D 教材 P33。
3、下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中,正确的是( )。

【您的回答】 A

【答案解析】定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的 20%。参见

A.外资建筑企业的资质等级标准参照其母公司的实力核定 B.外资建筑企业与其他企业联合承包工程, 应按外资建筑企业资质等级的业务许 可范围进行 C.外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的, 应按规定统一到国务院建 设行政主管部门办理 D.中外合资建筑企业,中方投资者为中央管理企业,其资质由国务院建设行政主 管部门审批 【正确答案】D 【您的回答】 C

【答案解析】参见教材 P58~59。

资质序列与等级

设立批准

资质批准 国务院建设 行政主管部 门 省级政府建 设行政主管 部门 国务院建设 行政主管部 门

施工总承包序列特级、一 国务院对外经贸 级; 行政主管部门 专业承包序列一级 施工总承包序列二级及以 下; 省级政府外经贸 专业承包序列二级及以下;行政主管部门 劳务分包序列资质 中外合资、中外合作企业的 国务院对外经贸 中方投资者为中央管理企 行政主管部门 业
属于( )。

4、某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成 10 人死亡,直接经济损失 900 余万元。本次事故

A.重大事故 B.特别重大事故 C.较大事故 D.一般事故 【正确答案】A 【您的回答】 B

【答案解析】重大事故,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。参见教材 P232。
5、根据我国《合同法》的规定,法律、行政法规规定采用书面合同的,( )。

A.应当采用口头形式 B.应当采用书面形式 C.可采用头口形式,也可采用书面形式 D.可采用书面形式。也可采用其他形式 【正确答案】B 【您的回答】 C 【答案解析】根据我国《合同法》的规定,法律、行政法规规定采用书面合同的, 应当采用书面形式。参见教材 P106。
6、建设单位应在竣工验收后( )个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A.1 B.3 C.5 D.6 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】 建设单位应在竣工验收后 6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣 工验收资料。参见教材 P279。
7、建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间( )分贝,夜间( )分贝。

A.70,55 B.65,55

C.75,55 D.85,禁止 【正确答案】A 参见教材 P167。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、下列有 关承担违约责任具备的条件及相关,描述正确的是( )。

【您的回答】 B

【答案解析】建筑施工场界环境噪声排放限值,是昼间 70 分贝,夜间 55 分贝。

A.有违约事实 B.非违约方需要证明违约方的行为不符合合同约定 C.非违约方需要证明违约方主观上有过错 D.违约方若想免于承担违约责任, 必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由 E.法定免责事由主要限于不可抗力 【正确答案】ABDE 【您的回答】 D 【答案解析】非违约方不需要证明其主观上是否具有过错。参见教材 P123。
2、根据《合同法》规定,下列关于合同解除的表述正确的有( )。

A.当事人协商一致可以解除合同 B.合同解除包括约定解除合同和法定解除合同 C.因不可抗力致使不能实现合同目的可以解除合同 D.合同解除后,当事人均不再要求对方承担任何责任 E.一方当事人对解除合同有异议,可以按照约定的解决争议的方式处理 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】 合同解除包括约定解除合同和法定解除合同。 选项 A 属于约定解除, 选项 C 属于法定解除。一方当事人对解除合同有异议的,可以请求人民法院或者 仲裁机构确认解除合同的效力,因此选项 E 正确。参见教材 P121。
3、根据《合同法》,下列合同中无效的有( )。

A.损害社会公共利益的合同 B.违反法律、行政法规的强制性要求的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.附期限的合同 E.恶意串通,损害第三人利益的合同 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】记清五条规定。1.一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益 (如存在欺诈但没有损害国家利益, 合同为可变更、 可撤销合同) ; 2.恶意串通、 损害国家、集体或第三人利益的合同;3.以合法形式掩盖非法目的(并不要求造 成损害后果) ; 4.损害社会公共利益; 5.违反法律、 行政法规的强制性规定。 ABCE 正确。参见教材 P116。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、赵某跟随包工头周某进城 务工两年。现赵某欲对拖欠其工资 3 万元的包工头周某提起诉讼,此案原则上应由( )管辖。

A.中级人民法院

B.赵某住所地人民法院 C.周某户籍所在地人民法院 D.周某经常居住地人民法院 【正确答案】D 【您的回答】 C 【答案解析】“原告就被告”原则,被告住所地与经常居住地不一致的,由经常 居住地管辖。以被告住所地或经常居住地作为确定管辖的标准。参见教材 P297。
2、监理工程师发现设计文件存在严重问题,下令施工现场停工,如合同中无明确约定,则停工产生的一系 列费用应由( )承担。

A.施工单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】参见教材 P247。
3、除了特殊情况,一般买受人在对标的物进行检验的合理期间内未通知或自标的物收到之日起( )内未 通知出卖人的,视为质量符合约定。

A.3 个月 B.半年 C.1 年 D.2 年 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】参见教材 P152。
4、 注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效, 对此, 实践中出现下列情况时, 正确的作法是 ( ) 。

A.当施工项目包含多个专业时,该项目施工管理文件应由总监理工程师签章 B.当施工项目包含多个专业时, 该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的 注册建造师签章 C.修改注册建造师签章的施工管理文件时, 应当由所在企业指定同等资格的注册 建造师进行 D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章 【正确答案】B 【您的回答】 B 【答案解析】本题考查的是建造师的基本权利。A 施工合同包含多个专业时,由 担任施工项目负责人的注册建造师签章;C 应征得所在企业同意后,由注册建造 师本人进行修改,本人不能进行修改的,应由企业指定同等资格条件的建造师修 改,并由其签字盖章。D 分包工程的施工管理文件,应当由分包企业注册建造师 签章;分包企业签署的质量合格文件上,必须由担任总包项目负责人的注册建造 师签章。参见教材 P69。
5、下列情形,可以进行邀请招标的是( )。

A.施工单项合同价为 100 万元的建设工程项目 B.某项目由于技术复杂,只有 4 家施工企业具有承接工程的能力

C.在建工程追加附属小型工程的 D.某抢险救灾项目 【正确答案】B 【您的回答】 B

【答案解析】A 由于规模太小,不需要招标,就无所谓是公开招标还是邀请招标; CD 是特殊情况,可以不招标。参见教材 P75。
6、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料,其中不包括( )。

A.气象和水文观测资料 B.地下工程资料 C.相邻建设物和构筑物资料 D.监理单位的相关资料 【正确答案】D 【您的回答】 C 【答案解析】向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料: 管 (1)施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信等地下 线 资 料 ; ( 2 ) 气 象 建 和 设 水 物 文 和 构 观 筑 测 物 资 资 料 料 ; ; ( 3 ) 相 邻 (4)地下工程资料。
7、仲裁裁决书自(

)之日起发生法律效力。

A.发出 B.当事人收到 C.申请撤销期限届满 D.作出 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】裁决书自作出之日起发生法律效力。参见教材 P325。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、施工单 位应当在( )设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

A.脚手架 B.楼梯口 C.孔洞口 D.施工企业入口处 E.基坑边沿 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】施工单位应当在脚手架、楼梯口、孔洞口、基坑边沿等危险部位设 置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。参见教材 P215。
2、必须进行招标的项目有( )。

A.利用世行贷款的水电站工程 B.抢险救灾工程 C.某通信工程设计服务的采购,单项合同估算价为人民币 80 万元 D.某市大型体育场馆工程

E.某市居民用水水库工程 【正确答案】ACDE 【您的回答】 A 【答案解析】 抢险救灾工程属于可以不进行招标的工程项目。 参见教材 P73~74。
3、民事诉讼的基本特征包括( )。

A.公权性 B.自愿性 C.独立性 D.强制性 E.程序性 【正确答案】ADE 【您的回答】 A 【答案解析】 民事诉讼的基本特征包括公权性、 强制性、 程序性。 参见教材 P294、 295。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、根据《民事诉讼法》规定, 对于简易程序审理案件,应当在立案之日起()个月内审结。

A.1 B.3 C.6 D.12 【正确答案】B 【您的回答】 B

【答案解析】参见教材 P310。
2、工程建设行业标准一般( )年复审一次。

A.5 B.4 C.3 D.2 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】行业标准一般也是五年复审一次。
3、下列项目中,可以不进行招标的是( )。

A.某市国际会议中心 B.国家投资建设的国有铁路 C.世行贷款的某高速公路项目 D.某居民在自己的宅基地上建造房屋 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是对必须招标的项目范围和规模标准的理解。选项 ABC 均属于必须招标的项目范围。参见教材 P74。
4、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起( 规定做好建筑工程的维护管理工作。 )内,向发证机关报告,并按照

A.1 个月 B.2 个月

C.3 个月 D.4 个月 【正确答案】A 【您的回答】 A

【答案解析】在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。参见教 材 P49。
5、下列关于建筑业企业资质的表述中,不正确的是( )。

A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质 B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质 C.建筑业企业如有多项资质,必须有一项为主项资质 D.申请多项建筑业企业资质的,可以确定其中任一项资质作为企业主项资质 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】申请多项资质的,应选择等级最高的一项资质为企业主项资质。参 见教材 P55。
6、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法,正确的是( )。

A.施工人员有权拒绝该指令 B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚 C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同 D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令, 确保施工生产进度的顺利开展 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】施工人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,不得因此降低工资待 遇或解除劳动合同。参见教材 P206。
7、根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是( )。P33

A.抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产 B.抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产 C.担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人 D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是对抵押和担保的含义。首先是对象不同,其次是方式 不同,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人。参见教材 P33。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、甲建设 单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位,乙招标代理公司的( 定。 )行为不符合法律的规

A.乙以甲的名义在媒体上发布招标公告 B.乙是当地建委的下属部门 C.乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构 D.乙接受委托后,指派工作人员张某具体操办该招标事宜 E.乙接受某一投标人委托,指派王某编制该工程的投标书 【正确答案】BCE 【您的回答】 A

【答案解析】B 乙与国家行政机关不能有隶属关系或者是利益关系;C 转委托招 标代理事项必须经得招标人的同意;E 对同一项目,乙不能既接受招标代理,又 进行投标代理。参见教材 P76。
2、建设工程民事纠纷处理方法,包括( )。

A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 E.行政复议 【正确答案】ABCD 【您的回答】 A 【答案解析】行政复议属于行政纠纷处理方法。工程民事纠纷处理方式主要有四 种,分别是和解、调解、仲裁、诉讼。参见教材 P293。
3、建设单位的质量责任和义务有( )。

A.向施工单位提供有关原始资料 B.不得迫使承包方以低于成本价格竞标 C.依法进行设备、材料等的采购招标 D.按照图纸和施工技术标准进行施工 E.在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】选项 D 是施工单位的质量责任和义务。参见教材 P261、268。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分)1、仲裁裁决书自( 起发生法律效力。 )之日

A.发出 B.当事人收到 C.申请撤销期限届满 D.作出 【正确答案】D 【您的回答】 A

【答案解析】裁决书自作出之日起发生法律效力。参见教材 P325。
2、根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,下列的招标程序进行排序正确的是 ( )。 ①定标、签发中标通知书;②开标;③评标;

A.①②③ B.③①② C.②③① D.③②① 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】招标程序主要包括招标程序主要包括:履行项目审批手续、委托招 标代理机构、编制招标文件、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评 标、中标和签订合同,以及终止招标。参见教材 P75。

3、根据《民事诉讼法》规定,对于简易程序审理案件,应当在立案之日起()个月内审结。

A.1 B.3 C.6 D.12 【正确答案】B 【您的回答】 A
)。P30

【答案解析】参见教材 P310。
4、依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,(

A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行 债务时由保证人承担责任 B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当 债务人不履行债务时,由保证人承担责任 C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时, 由保证人承担责任 D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时, 由保证人承担责任 【正确答案】D 【您的回答】 B

【答案解析】保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履 行债务时,由保证人承担责任。参见教材 P30。
5、根据《物权法》的相关规定,不得抵押的财产是( )。

A.正在建造的航空器 B.土地所有权 C.生产原材料 D.荒地承包经营权 【正确答案】B 【您的回答】 A

【答案解析】土地所有权是归国家所有,是不能抵押的。参见教材 P32。
6、建设工程发生质量事故,有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定,应当及时向当地建设行政主 管部门和其他有关部门报告的时限是( )小时内。

A.3 B.6 C.12 D.24 【正确答案】D 【您的回答】 A

【答案解析】建设工程发生质量事故,有关单位按照《建设工程质量管理条例》 的规定,应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是 24 小 时内。参见教材 P277。
7、《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污 染的建筑施工作业,因特殊原因必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明,但 以下夜间施工无需取得证明的是( )。

A.配合建设单位 24 小时联动试车 B.为避免冬期施工进行抢工 C.自来水管道爆裂进行抢修 D.全运会项目开幕时间临近必须抢工 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】在城市市区噪声建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污 染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连 续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者有关 主管部门的证明,同时必须公告附近居民。抢修、抢险作业不需要提供证明。参 见教材 P168。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。)1、【例题. 多选题】我国现行的建设行政法规主要有( )。

A.建设工程质量管理条例 B.建设工程安全生产条例 C.建设工程勘察设计管理条例 D.城市房地产开发经营管理条例 E.市政公用设施抗灾设防管理规定 【正确答案】ABCD 【您的回答】 A 【答案解析】参见教材 P3。

2、下列属于承包人应当承担的赔偿损失的是(

)。

A.转让、出借资质证书造成损失 B.偷工减料造成损失 C.未按照约定提供原材料造成损失 D.要求压缩工期造成损失 E.不履行保修义务造成损失 【正确答案】ABE 【您的回答】 A
)等属于强制性标准的用词。

【答案解析】CD 均属于发包人应当承担的赔偿损失。参见教材 P115。
3、在工程建设标准的条文中,使用(

A.必须 B.严禁 C.应 D.宜 E.不得 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A

【答案解析】在工程建设标准的条文中,使用“必须”、 “严禁”、“应”、 “不 应”、“不得”等属于强制性标准的用词。参见教材 P256。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、李某乘孙某危难之机提出 不合理条件与孙某订立合同,随后李某将其合同债权转让给杨某,则( )。

A.孙某仍可以撤销合同 B.李某构成不当得利,应向孙某返还其不当获得的利益 C.孙某、杨某可共同向李某请求赔偿损失 D.孙某只可以向李某请求赔偿因其向杨某履行而遭受的损失 【正确答案】A 【您的回答】 D 【答案解析】债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让 人主张。因此,孙某对李某可以主张撤销权利,也可以向受让人主张,故正确的 选项为 A。参见教材 P119。
2、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误 2 天,承 包商收货后要求水泥厂支付违约金,水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约,因而未对堆放水泥采取任 何保护措施,次日大雨,水泥受潮全部硬化。此损失应由( )承担。

A.三方共同 B.水泥厂 C.承包商 D.运输公司 【正确答案】C 【您的回答】 C 【答案解析】《合同法》规定,当事人一方违约后,对方应采取适当的措施防止 损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。 参见教材 P114。
3、对于下列合同中订有的免责条款,根据我国《合同法》的规定,应当认为无效的是( )。

A.某企业与职工签订的劳动合同中载有:“发生工伤,一切自负”的条款 B.某饭店在人门处放置醒目的标志:“小心台阶,防止摔倒” C.某市地铁入口处写明:“儿童乘车需有成人陪护,否则意外自理” D.某医院手术通知书上写明: “经患者本人或者家属同意。手术中的意外风险由 患者承担” 【正确答案】A 【您的回答】 D 【答案解析】造成对方人身伤害的免责条款无效,是指没有法律约束力的免责条 款。并非所有免责条款一概无效。 《合同法》规定,合同中的下列免责条款无效:

(1)造成对方人身伤害;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。选项 D 属于正常的手术协议,不属于侵犯对方的人身权行为。参见教材 P117。
4、一高速公路项目进行招标,按照招标投标法律法规的规定,开标后允许( )。

A.投标人更改投标书的内容和报价 B.投标人再增加优惠条件 C.评标委员要求投标人澄清问题 D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 【正确答案】C 【您的回答】 D 【答案解析】开标后不得对投标书进行实质性变动。参见教材 P78~79。
5、根据《民事诉讼法》规定,对于简易程序审理案件,应当在立案之日起()个月内审结。

A.1 B.3 C.6 D.12 【正确答案】B 【您的回答】 A
)万元以上时,该项目的设计任务发包就必须依法招

【答案解析】参见教材 P310。
6、某公用事业建设项目设计单项合同估算价达到( 标。

A.50 B.100 C.200 D.300 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是对必须招标项目规模标准的理解。必须招标范围内的 各类工程建设项目,达到下列标准之一的,必须进行招标:1.施工单项合同估算 价在 200 万元人民币以上的;2.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价 在 100 万元人民币以上的;3.勘察、设计、监理,单项合同在 50 万元人民币以 上的;4.单项低于上述规定,但项目总投资在 3000 万元人民币以上的。参见教 材 P74。
7、下列内容不属于我国《招标投标法实施条例》中列举的投标人之间串通投标报价行为的是( )。

A.招标者向投标者泄漏标底 B.投标者之间约定中标人 C.投标者之间相互约定部分投标人放弃投标或者中标 D.投标者之间协商投标报价等投标文件的实质内容 【正确答案】A 【您的回答】 C 【答案解析】BCD 均为相互串通投标报价的行为。参见教材 P84。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。)1、【例题. 多选题】我国现行的建设行政法规主要有( )。

A.建设工程质量管理条例

B.建设工程安全生产条例 C.建设工程勘察设计管理条例 D.城市房地产开发经营管理条例 E.市政公用设施抗灾设防管理规定 【正确答案】ABCD 【您的回答】 A 【答案解析】参见教材 P3。

2、施工单位应当在(

)设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

A.脚手架 B.楼梯口 C.孔洞口 D.施工企业入口处 E.基坑边沿 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】施工单位应当在脚手架、楼梯口、孔洞口、基坑边沿等危险部位设 置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。参见教材 P215。
3、【例题.多选题】在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括( )。

A.被代理人的法人终止 B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人取消委托 D.代理事项完成 E.代理期间届满 【正确答案】ACDE 【您的回答】 B 【答案解析】委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代 理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行 为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。参见教材 P11。

一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、根据《生产安全事故报告 和调查处理条例》的规定,特别重大事故,在( )日内作出处理批复。

A.10 B.15 C.30 D.45 【正确答案】C 【您的回答】 B 【答案解析】特别重大事故,在 30 日内作出处理批复。参见教材 P239。
2、某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成 10 人死亡,直接经济损失 900 余万元。本次事故 属于( )。

A.重大事故 B.特别重大事故 C.较大事故 D.一般事故 【正确答案】A 【您的回答】 B 【答案解析】重大事故,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。参见教材 P232。
3、下列情形,可以进行邀请招标的是( )。

A.施工单项合同价为 100 万元的建设工程项目 B.某项目由于技术复杂,只有 4 家施工企业具有承接工程的能力 C.在建工程追加附属小型工程的 D.某抢险救灾项目 【正确答案】B 【您的回答】 B

【答案解析】A 由于规模太小,不需要招标,就无所谓是公开招标还是邀请招标; CD 是特殊情况,可以不招标。参见教材 P75。
4、根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是( )。P33

A.抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产 B.抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产 C.担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人 D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是对抵押和担保的含义。首先是对象不同,其次是方式 不同,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人。参见教材 P33。
5、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的。应当及时向批准机 关报告情况。因故不能按期开工超过( )的,应当重新办理开工报告的批准手续。

A.3 个月 B.6 个月 C.1 年 D.2 年 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】本题考查的是对施工许可制度的理解。对于开工报告的情况,超过 6 个月就需要重新办理开工报告。开工报告没有延期申请的规定,注意与施工许 可证的区别。参见教材 P50。
6、建设单位应在竣工验收后( )个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A.1 B.3 C.5 D.6 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】 建设单位应在竣工验收后 6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣 工验收资料。参见教材 P279。
7、建设单位应当在工程竣工后( )内,向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A.1 个月 B.2 个月 C.3 个月 D.6 个月 【正确答案】D 【您的回答】 B 【答案解析】建设单位应当在工程竣工后六个月内,向城乡规划主管部门报送有 关竣工验收资料。参见教材 P279。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、注册建 造师申请人不予注册的情形包括( )。

A.申请在两个或者两个以上单位注册的

B.申请两个或两个以上专业执业的 C.因过失伤人受到刑事处罚, 自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的 D.被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的 E.在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间, 所负责项目发生过重大质量和安 全事故的 【正确答案】ADE 【您的回答】 A
)。

【答案解析】本题考查的是不予注册的情形。参见教材 P66。
2、【例题.多选题】我国现行的建设行政法规主要有(

A.建设工程质量管理条例 B.建设工程安全生产条例 C.建设工程勘察设计管理条例 D.城市房地产开发经营管理条例 E.市政公用设施抗灾设防管理规定 【正确答案】ABCD 【您的回答】 A 【答案解析】参见教材 P3。

3、建设工程民事纠纷处理方法,包括(

)。

A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 E.行政复议 【正确答案】ABCD 【您的回答】 A

【答案解析】行政复议属于行政纠纷处理方法。工程民事纠纷处理方式主要有四 种,分别是和解、调解、仲裁、诉讼。参见教材 P293。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分)1、某招标人于 6 月 1 日发出 招标文件,招标文件中要求投标人于 6 月 30 日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改,根 据《招标投标法》的规定,招标人至少应当在( )前以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.6 月 10 日 B.6 月 15 日 C.6 月 20 日 D.6 月 30 日 【正确答案】B 【您的回答】 A 【答案解析】招标人要对发出的招标文件进行修改的,应当在招标文件要求提交 投标文件截止时间至少 15 日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。注意: (1)日期起始点;(2)以书面形式而不是其他方式;(3)通知到所有收受人。 参见教材 P76。
2、建设工程发生质量事故,有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定,应当及时向当地建设行政主 管部门和其他有关部门报告的时限是( )小时内。

A.3 B.6 C.12 D.24 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】建设工程发生质量事故,有关单位按照《建设工程质量管理条例》 的规定,应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是 24 小 时内。参见教材 P277。
3、应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时,经批准可以进行邀请招标的是( )。

A.存在大量潜在投标人可供选择 B.拟进行公开招标的费用比较多 C.受自然地域限制的 D.灾后重建工程项目工期紧 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】对于应当公开招标的建设工程项目,经批准可以邀请招标的项目包 括:(1)技术复杂、有特殊要求或受自然地域环境限制的,只有少量潜在投标 人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。参见 教材 P75。
4、下列责任种类中,属于行政处罚的是( )。

A.管制 B.赔偿损失 C.返还财产 D.罚款 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】行政处罚有:(1)警告;(2)罚款;(3 )没收违法所得,没收 非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证(执照);(6)行 政拘留。参见教材 P41。

5、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起( 规定做好建筑工程的维护管理工作。

)内,向发证机关报告,并按照

A.1 个月 B.2 个月 C.3 个月 D.4 个月 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。参见教 材 P49。
6、某企业未经注册商标所有人的许可使用注册商标,情节特别严重,则( )。

A.只需要承担民事责任 B.只需要承担民事责任和行政责任 C.应该承担刑事责任 D.应处以罚款 【正确答案】C 【您的回答】 B

【答案解析】情节特别严重的,要承担刑事责任。罚款是行政处罚的方式,非刑 事责任,刑罚应该是罚金。参见教材 P27。
7、既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当( )。

A.逐一进行 B.先维护后供热 C.先供热后维护 D.同步进行 【正确答案】D 【您的回答】 B 【答案解析】既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。参见教 材 P182。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。)1、根据《合 同法》,下列合同中无效的有( )。

A.损害社会公共利益的合同 B.违反法律、行政法规的强制性要求的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.附期限的合同 E.恶意串通,损害第三人利益的合同 【正确答案】ABCE 【您的回答】 B 【答案解析】记清五条规定。1.一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益 (如存在欺诈但没有损害国家利益, 合同为可变更、 可撤销合同) ; 2.恶意串通、 损害国家、集体或第三人利益的合同;3.以合法形式掩盖非法目的(并不要求造 成损害后果) ; 4.损害社会公共利益; 5.违反法律、 行政法规的强制性规定。 ABCE 正确。参见教材 P116。

2、建设工程招标可采用的方式有(

)。

A.由招标人自行招标 B.投标人参与招标 C.委托代理招标 D.与设计单位合作招标 E.与监理单位合作招标 【正确答案】AC 【您的回答】 A 【答案解析】建设工程招标既可以由招标人自行招标,也可以由招标人委托招标 代理机构办理招标。参见教材 P76。
3、【例题.多选题】在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括( )。

A.被代理人的法人终止 B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人取消委托 D.代理事项完成 E.代理期间届满 【正确答案】ACDE 【您的回答】 A 【答案解析】委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代 理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行 为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。参见教材 P11。

一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分)1、房屋建筑工程施工总承包 企业特级企业注册资本金在( )以上。

A.5000 万元 B.6000 万元 C.3 亿元 D.5 亿元

【正确答案】C

【您的回答】 A

【答案解析】房屋建筑工程施工总承包企业特级企业注册资本金在 3 亿元以上。 参见教材 P52。
2、既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当( )。

A.逐一进行 B.先维护后供热 C.先供热后维护 D.同步进行 【正确答案】D 【您的回答】 A

【答案解析】既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。参见教 材 P182。
3、对于一级企业的工程业绩要求,应完成过单跨( )米以上的房屋建筑工程。

A.36 米 B.30 米 C.21 米 D.12 米 【正确答案】B 【您的回答】 D

【答案解析】对于一级企业的工程业绩要求,应完成过单跨 30 米以上的房屋建 筑工程。参见教材 P53。
4、下列情形,可以进行邀请招标的是( )。

A.施工单项合同价为 100 万元的建设工程项目 B.某项目由于技术复杂,只有 4 家施工企业具有承接工程的能力 C.在建工程追加附属小型工程的 D.某抢险救灾项目 【正确答案】B 【您的回答】 B

【答案解析】A 由于规模太小,不需要招标,就无所谓是公开招标还是邀请招标; CD 是特殊情况,可以不招标。参见教材 P75。
5、根据《物权法》的相关规定,不得抵押的财产是( )。

A.正在建造的航空器 B.土地所有权 C.生产原材料 D.荒地承包经营权 【正确答案】B 【您的回答】 A
)。

【答案解析】土地所有权是归国家所有,是不能抵押的。参见教材 P32。
6、经法院调节,下列不属于可以不制作调解书的情形的是(

A.调解和好的离婚案件 B.调解完离婚的案件 C.能够即时履行的案件 D.调解维持收养关系的案件

【正确答案】B

【您的回答】 A

【答案解析】可以不制作调解书的情况:调解和好的离婚案件;调解维持收养关 系的案件;能够即时履行的案件。参见教材 P330。
7、某工程竣工验收合格后第 10 年内,部分粱板发生不同程度的断裂,经有相应资质的质量鉴定机构鉴定, 确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由( )。

A.建设单位维修并承担维修费用 B.施工单位维修并承担维修费用 C.施工单位维修,设计单位承担维修费用 D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用 【正确答案】B 【您的回答】 C 【答案解析】首先,该质量问题发生在保修范围和保修期内;其次,由于质量缺 陷是由于施工单位的造成的,应当由施工单位承担维修费用。参见教材 P288、 289。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、安全生 产监督管理部门的下述做法错误的有( )。

A.要求施工单位购买其认可的安全防护用品 B.向施工单位推荐安全设备产品目录 C.在安全设备检验时,仅收取检验成本费 D.在检查中发现事故隐患,责令立即排除 E.在检查中发现从业人员未戴安全帽,即要求停工整顿 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】在检查中发现事故隐患,责令立即排除,重大安全事故隐患排除前 或者排除过程中无法保证安全的, 责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止 施工。参见教材 P251。
2、下列对于安全生产许可证的说法,正确的有( )。

A.安全生产许可证的有效期为 6 年 B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动 C.建设行政主管部门在办理施工许可证时,必须审查安全生产许可证 D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期 E.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期 【正确答案】BCE 【您的回答】 C 【答案解析】安全生产许可证的有效期是 3 年,选项 A 有误;企业未发生死亡事 故的,也需要经过发证机关的同意,不再审查,才能延期,而不是自动延期。参 见教材 P197。
3、【例题.多选题】以下( )属于经济法。

A.环境影响评价法 B.城市房地产管理法 C.土地管理法 D.标准化法

E.建筑法 【正确答案】CD 【您的回答】 AC 【答案解析】ABE 为行政法,建筑法在 13 年之前的教材中为经济法,在新教材 中变为了行政法。参见教材 P2。
4、安全生产监督管理部门的下述做法错误的有( )。

A.要求施工单位购买其认可的安全防护用品 B.向施工单位推荐安全设备产品目录 C.在安全设备检验时,仅收取检验成本费 D.在检查中发现事故隐患,责令立即排除 E.在检查中发现从业人员未戴安全帽,即要求停工整顿 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】在检查中发现事故隐患,责令立即排除,重大安全事故隐患排除前 或者排除过程中无法保证安全的, 责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止 施工。参见教材 P251。
5、下列对于安全生产许可证的说法,正确的有( )。

A.安全生产许可证的有效期为 6 年 B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动 C.建设行政主管部门在办理施工许可证时,必须审查安全生产许可证 D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期 E.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期 【正确答案】BCE 【您的回答】 C 【答案解析】安全生产许可证的有效期是 3 年,选项 A 有误;企业未发生死亡事 故的,也需要经过发证机关的同意,不再审查,才能延期,而不是自动延期。参 见教材 P197。
6、【例题.多选题】以下( )属于经济法。

A.环境影响评价法 B.城市房地产管理法 C.土地管理法 D.标准化法 E.建筑法 【正确答案】CD 【您的回答】 AC 【答案解析】ABE 为行政法,建筑法在 13 年之前的教材中为经济法,在新教材 中变为了行政法。参见教材 P2。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、对仲裁不服的,自收到仲 裁裁决书( )内向人民法院提出诉讼;逾期不起诉的,仲裁即发生法律效力。

A.7 日 B.15 日 C.30 日 D.1 年

【正确答案】B

【您的回答】 A
)撤销该合同。

【答案解析】参见教材 P144。
2、对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求(

A.建设行政主管部门 B.工商行政主管部门 C.合同管理部门 D.人民法院或仲裁机构 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使, 并应当向人民法院或者仲裁机构申请。参见教材 P120。
3、并非所有通过欺诈、胁迫的手段订立的合同都是无效合同,没有损害国家利益的合同是( )。

A.有效合同 B.无效合同 C.可变更合同 D.可撤销合同 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】 一方以欺诈、 胁迫的手段订立合同, 如果损害国家利益的, 按照 《合 同法》的规定属于无效合同。如果未损害国家利益,则受欺诈、胁迫的一方可以 自主决定该合同有效或者请求撤销。参见教材 P120。
4、李某乘孙某危难之机提出不合理条件与孙某订立合同,随后李某将其合同债权转让给杨某,则( )。

A.孙某仍可以撤销合同 B.李某构成不当得利,应向孙某返还其不当获得的利益 C.孙某、杨某可共同向李某请求赔偿损失 D.孙某只可以向李某请求赔偿因其向杨某履行而遭受的损失 【正确答案】A 【您的回答】 B 【答案解析】债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让 人主张。因此,孙某对李某可以主张撤销权利,也可以向受让人主张,故正确的 选项为 A。参见教材 P119。
5、在城市市区噪声敏感区域内,禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业,对于个别特殊情况,必须( )。

A.向附近居民支付赔偿费用 B.公告附近居民 C.报经环境行政主管部门审批 D.与居民代表进行协商 【正确答案】B 【您的回答】 C 【答案解析】特殊情况下必须连续作业的,应当在取得有关部门证明的同时,公 告附近居民。只需要公告居民,不需要居民同意。参见教材 P168。
6、劳务派遣单位的注册资本不得少于人民币( )万元。

A.50 B.100

C.200 D.500 【正确答案】C 【您的回答】 A
)。

【答案解析】参见教材 P133。
7、根据我国《合同法》的规定,法律、行政法规规定采用书面合同的,(

A.应当采用口头形式 B.应当采用书面形式 C.可采用头口形式,也可采用书面形式 D.可采用书面形式。也可采用其他形式 【正确答案】B 【您的回答】 C 【答案解析】根据我国《合同法》的规定,法律、行政法规规定采用书面合同的, 应当采用书面形式。参见教材 P106。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、下列选 项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有( )。

A.已经按约支付了土地出让金,但土地证尚未办好 B.没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函 C.有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾 D.已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足规定要求 E.有建设工程质量监督书 【正确答案】BD 【您的回答】 A 【答案解析】A 只要求办理了用地批准手续,并不要求必须有土地证;B 必须要 取得两个规划许可证。C 不要拆迁全部完成,只要求满足施工要求即可;D 已确 定施工企业,但程序和企业资质必须满足要求;E 并未强制要求。参见教材 P46。
2、安全生产监督管理部门的下述做法错误的有( )。

A.要求施工单位购买其认可的安全防护用品 B.向施工单位推荐安全设备产品目录 C.在安全设备检验时,仅收取检验成本费 D.在检查中发现事故隐患,责令立即排除 E.在检查中发现从业人员未戴安全帽,即要求停工整顿 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】在检查中发现事故隐患,责令立即排除,重大安全事故隐患排除前 或者排除过程中无法保证安全的, 责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止 施工。参见教材 P251。
3、某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线,考虑到可能产生的环境噪声污染,该钢厂编制了建 设项目环境影响报告书,其中报告书中应有的( )的意见。

A.建设项目所在地规划部门 B.建设项目所在地工商部门 C.建设项目所在地单位 D.建设项目所在地居民

E.建设项目所在地建设行政主管部门 【正确答案】CD 【您的回答】 A 【答案解析】环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。 参见教材 P168。
一、单选题 (每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分 )1、在城市市区噪声敏感区域 内,禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业,对于个别特殊情况,必须( )。

A.向附近居民支付赔偿费用 B.公告附近居民 C.报经环境行政主管部门审批 D.与居民代表进行协商 【正确答案】B 【您的回答】 B 【答案解析】特殊情况下必须连续作业的,应当在取得有关部门证明的同时,公 告附近居民。只需要公告居民,不需要居民同意。参见教材 P168。
2、《建筑法》规定,按照国务院规定的权限和程序批准( )的建筑工程,不再领取施工许可证。

A.开工报告 B.开工计划 C.工程规划 D.开工申请 【正确答案】A 【您的回答】 A

【答案解析】 本题考查的是不重复办理施工许可证的建设工程。 《建筑法》 规定, 按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。 参见教材 P45。
3、未经( )签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。

A.项目经理 B.专业监理工程师 C.总监理工程师 D.项目技术负责人 【正确答案】C 【您的回答】 A 【答案解析】 未经总监理工程师签字, 建设单位不拨付工程款, 不进行竣工验收。 参见教材 P275。
4、民事诉讼的基本特点不包括( )。

A.公权性 B.强制性 C.程序性 D.自愿性 【正确答案】D 【您的回答】 A 【答案解析】民事诉讼的特点有三个,不包括自愿性。注意,诉讼也不太可能涉 及自愿的概念的,自愿性是仲裁的特点。参见教材 P295。
5、见证取样和送检的比例,不得低于有关技术标准中规定应取样数量的( )。

A.30% B.40% C.50% D.60% 【正确答案】A 【您的回答】 A 【答案解析】见证取样和送检的比例,不得低于有关技术标准中规定应取样数量 的 30%。
6、【例题.单选题】甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通,以低于市场价格签订房产买卖合同,将 该房产 卖给丙,乙收取丙回扣 3 万元。根据处理法律制度,甲遭受的损失应由( )承担。

A.甲公司自己 B.乙公司 C.丙公司 D.乙丙公司连带 【正确答案】D 【您的回答】 A

【答案解析】代理人和第三人串通,损害被代理人利益的,由代理人和第三人负 连带责任。参见教材 P14。
7、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的。应当及时向批准机 关报告情况。因故不能按期开工超过( )的,应当重新办理开工报告的批准手续。

A.3 个月 B.6 个月 C.1 年 D.2 年 【正确答案】B 【您的回答】您未答题 【答案解析】本题考查的是对施工许可制度的理解。对于开工报告的情况,超过 6 个月就需要重新办理开工报告。开工报告没有延期申请的规定,注意与施工许 可证的区别。参见教材 P50。
二、多项选择题 (每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 )1、安全生 产监督管理部门的下述做法错误的有( )。

A.要求施工单位购买其认可的安全防护用品 B.向施工单位推荐安全设备产品目录 C.在安全设备检验时,仅收取检验成本费 D.在检查中发现事故隐患,责令立即排除 E.在检查中发现从业人员未戴安全帽,即要求停工整顿 【正确答案】ABCE 【您的回答】 A 【答案解析】在检查中发现事故隐患,责令立即排除,重大安全事故隐患排除前 或者排除过程中无法保证安全的, 责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止 施工。参见教材 P251。
2、某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线,考虑到可能产生的环境噪声污染,该钢厂编制了建 设项目环境影响报告书,其中报告书中应有的( )的意见。

A.建设项目所在地规划部门 B.建设项目所在地工商部门 C.建设项目所在地单位 D.建设项目所在地居民 E.建设项目所在地建设行政主管部门 【正确答案】CD 【您的回答】 A 【答案解析】环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。 参见教材 P168。
3、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法,错误的有( )。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定,应报国务院批准 B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施 C.不得破坏文物保护单位的历史风貌 D.进行爆破作业,需经国务院文物行政部门批准 E.全国重点文物保护单位不得拆除 【正确答案】AD 【您的回答】 A 【答案解析】选项 A 错误,全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省、自治 区、 直辖市人民政府批准; 选项 D 错误, 不由国务院批准, 而是由省级政府批准。 参见教材 P190~191。


相关文章:
建筑法规试题与答案(期末试题全套版)
建筑法规期末试卷说明:1、开卷考试 2、本试卷共 4 大题,满分 100 分,考试时间 90 分钟; 3、请将第一、二大题选择的答案填入下列表格中: 一、单项选择题 (...
法规题库及答案
法规题库及答案_其它考试_资格考试/认证_教育专区。建设工程法规复习题题库 10 级建筑技术专业 2012 期末《建设工程法规》复习题一、单选题 1、万某 2006 年 9...
2014一建 法规真题及答案
2014 年一级建造师《工程法规》真题和答案 1.下列仲裁协议约定的内容中,属于...如果申请文件是邮寄的, 以收 到的邮戳日为申请日 【答案】A 解析:本题超纲...
建设法规题库
法规题库 1、 建设法规调整的是建设活动中发生的各种社会关系,包括下列关系中的 ( A )A、行政管理关系 B、经济发展关系 C、及其相关的人事关系 D、企业协作...
2015年一建法律法规真题答案及解析
有 2 个或 2 个以上符合题意,至少 有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选每个选项得 0.5 分) 71.根据《招标投标法》和相关法律法规,下列评标委员会...
财经法规试题和答案
财经法规试题和答案_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。关于会计基础考试财经法规题型 一、单选题(单项选择题(每小题1分,共20分)) 1、在我国的会计法律...
建设法规试题及答案
建设法规试题及答案_其它_高等教育_教育专区。一、单项选择题 1.关于注册建造师的执业活动,下列说法中正确的是()。 A.施工单位的注册建造师最多只能同时担任两个...
2015会计从业资格考试真题-财经法规真题及答案解析
财经法规真题及答案解析 一、单项选择题(本题型共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。多选、错选、不选 均不得分) 1.制定其他会计法规依据的是( A.《注册...
2015二建法规习题集
2015二建法规习题集_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。最新上课资料 ...本题前后括号的搭配为( ) ? A.安全性要求,卫生标准 ? B.强制性标准,生活...
标准及法律法规试题(按章节)
课程-专业课程-体系性关系 购买 QMS、EMS、OHSMS 认证与相关法律法规要求符合 试题(按章节) 第一章: 一、判断题(正确:T, 错误:F) 1、与政府机构的协议、与...
更多相关标签:
一建法规题库 | 财经法规考试题库 | 二建法规历年真题 | 2016执业药师法规真题 | 一建法规历年真题下载 | 招标师法律法规试题 | 一建法规真题及答案 | 一级建造师法规真题 |