当前位置:首页 >> 电力/水利 >>

勘察合同(深圳标准版)


深圳市建设工程勘察合同

工程名称: 工程地点: 合同编号:

诠脑电子(深圳)工业区 宝安松岗街道

勘察证书等级:

综合类

发 包 人: 诠脑电子(深圳)有限公司 勘 察 人: 深圳地质建设工程公司 签订日期:

深圳市勘察设计协会

>监制

发包人:诠脑电子(深圳)有限公司 勘察人:深圳地质建设工程公司 发包人委托勘察人承担诠脑电子(深圳)工业区详细勘察 务。 根据《中华人民共和国合同法》《建设工程勘察设计管理条例》《深圳 、 、 经济特区建设工程质量管理条例》 、 《建设工程勘察设计市场管理规定》 及国 家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工 程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条 工程概况 1.1 工程名称:诠脑电子(深圳)工业区 1.2 工程建设地点:宝安松岗街道 1.3 工程规模、特征: 七幢多层建筑 1.4 工程勘察任务委托文号、日期: 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:按规范的有关要求 1.6 承接方式: 承包 1.7 预计勘察工程量: 66 孔/1320m 第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料, 并对其准确性、 可 靠性负责。 2.1 提供本工程批准文件(复印件) ,以及用地(附红线范围) 、施工、 勘察许可等批件(复印件) 。 任

1

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总 平面布置图。 2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各 种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支 付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份, 发包人要求增加的份数另 行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1 本工程的勘察工作定于 二 OO 八 年 二 OO 八 年 三 三 月 八 日开工,

月 二十八 日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察

人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间 为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人 原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准结合市场价格按 66 元/m

2

计取费用;或以“预算包干”“中标价加签证”“实际完成工作量结算”等 、 、 方式计取收 费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议 定。 4.2.2 本 工 程 勘 察 费 预 算 为 捌 万 柒 仟 壹 佰 贰 拾 圆 元 ( 大 写 ¥87120.00 ) ,合同生效后 3 天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金,计 元(本合同履行后,定金抵作勘察费) ;勘察规 / % 元;

模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度 时,向勘察人支付预算勘察费的 勘察工作外业结束后 40 %,计 / 3 / %的工程进度款,计 /

天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的 元;提交勘察成果资料后 10 天内,发包人应

一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技 术要求,并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段) ,发包人应负 责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可 靠、 地下埋藏物不清, 致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经 济损失时,由发包人承担民事责任。

3

5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的 问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工 扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通 电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等) ,并承担其费用。 5.1.4 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时, 发包人应派人负责安全保卫工作, 按国家有关规定, 对从事危险作业的现场 人员进行保健防护,并承担费用。 5.1.5 工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工 程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现 场,派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6 勘察过程中的任何变更, 经办理正式变更手续后, 发包人应按实 际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用; 如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费 / 元。

5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应 支付停、窝工费(计算方法见 6.1) ;发包人若要求在合同规定时间内提前 完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按毎提前一天向勘察人支付 / 元计算加班费。

5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料 图纸、 数据、 特殊工艺 (方法) 专利技术和合理化建议, 、 未经勘察人同意,

4

发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本 合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。 5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2 勘察人责任 5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及 技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资 料,并对其负责。 5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿 给予补充完善使其达到质量合格。 若勘察人无力补充完善, 需另委托其它单 位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成经济损失的,由双方 商定赔偿事项。 5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的 人员一起验收发包人提供的材料。 5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、 地质和水文地质条件) 及技术规范要求, 向发包人提出增减工作量或修改勘 察工作的意见,并办理正式变更手续。 5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有 关的规章制度,承担其有关资料保密义务。 5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条 违约责任

5

6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、 窝工或 来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日 产值计算) ,工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣 费。 6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格, 不能满足技术要求 时,其返工勘察费用由勘察人承担。 6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同 时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作 的,完成的工作量在 50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额 50%的勘 察费计 / 的勘察费。 6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日是,应 偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每 超过一日,应减收勘察费千分之一。 6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人 不履行合同时,双倍返还定金。 第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协 议,补充协议与本合同具有同等效力。 第八条 其它约定事项: 元; 完成的工作量超过 50%时, 则应向勘察人支付预算额 100%

6

第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,协商或 调解不成的,可以由 深圳市 仲裁委员会仲裁。 勘察人签字盖章后生效; 按规定向市勘察 第十条 本合同自发包人、 设计协会备案。 发包人、 勘察人履行完合同规定的义务后, 本合同终止。 本合同一式 陆 份,发包人 贰 份、勘察人 份。

发包人名称: (盖章) 法定代表人: (签字) 委托代理人: (签字) 住 所:

勘察人名称: (盖章) 法定代表人: (签字) 委托代理人: (签字) 住 所:

邮 政 编 码: 电 传 话: 真:

邮 政 编 码: 电 传 话: 真:

开 户 银 行:

开 户 银 行:¥

7

银 行 帐 号:

银 行 帐 号:

市勘察设计协会备案: (盖章)



办 人: (签字)

备案号:

备案日期:







8


相关文章:
勘察合同(深圳标准版)
勘察合同(深圳标准版) 隐藏>> 深圳市建设工程勘察合同 工程名称: 工程地点: 合同编号: 诠脑电子(深圳)工业区 宝安松岗街道 勘察证书等级: 综合类 发包人: 诠脑...
标准版-工程勘察合同
标准版-工程勘察合同_合同协议_表格/模板_实用文档。对甲方规范约束,保护勘察方合法权益,同时提升勘察方的自我约束建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察(含...
深圳工勘勘察设计合同(范本)
深圳工勘勘察设计合同(范本)_合同协议_表格/模板_应用文书。GF-2000- GF-2000...勘察合同(深圳标准版) 暂无评价 9页 免费 勘察设计合同范本 3页 1下载券 勘察...
深圳市建设工程勘察合同范本_格式_样本_样式_协议范本
深圳市建设工程勘察合同范本_格式_样本_样式_协议范本_合同协议_表格/模板_实用...第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1 开工及提交...
2016年深圳市劳动合同标准版
2016年深圳市劳动合同标准版_合同协议_表格/模板_实用文档。劳动合同甲 方: 乙方: 法定代表人: 联系电话: 地址: 联系人: 文化程度: 性别: 身份证号码: 联系...
勘察合同范本doc_
第1 页 发包人:深圳市燃气集团有限公司天然气高压管网分公司 勘察人:深圳市长...《工程勘察设计收费标准 2002 年修订本》并下浮 20%; 6.2 本工程合同价为 ...
勘察审查合同
深圳北站枢纽城市综合体物业开发项目 C2 地块项目 岩土工程勘察报告 专项审查合同...7.1.5 建设单位不得要求审查机构违反国家有关标准及地方有关法规、规程进行...
2015班轮运输合同书[深圳标准版]
2015班轮运输合同书[深圳标准版]_生产/经营管理_经管营销_专业资料。深圳刘志鑫律师友情分享!2013 班轮运输合同书 托运方:___,以下简称甲方; 承运方:___船运公...
深圳市建设工程施工合同标准文本
深圳市建设工程施工合同标准文本_合同协议_表格/模板...在 2008 版《深圳市建设工程施工合同(适 用于招标...勘察资料 17.3 承包人在签订合同之前,应研究和...
更多相关标签:
深圳市劳动合同标准版 | 深圳市勘察设计协会 | 深圳市勘察测绘院 | 深圳勘察设计协会 | 深圳市勘察研究院 | 深圳勘察测绘院 | 深圳勘察研究院 | 深圳勘察 |