当前位置:首页 >> 建筑/土木 >>

索赔与现场签证


索赔与现场签证

索赔与现场签证
2008清单计价规范关于工程 结算总价计算程序 ? 如何进行索赔 ? 如何进行现场签证
?

1.2008清单计价规范 关于工程结算总价计算程序
? ? ? ? ?

(1)单位工程竣工结算汇总表 (2)索赔与现场签证计价汇总表 (3)费用索赔申请(核准

)表 (4)现场签证表 (5)工程款支付申请(核准)表

(1)单位工程竣工结算汇总表
工程名称: 序号 1 1.1 1.2 2 2.1 3 措施项目 安全文明施工费 其他项目 汇 分部分项工程 总 标段: 内 容 第 页 共 页 金额(元)

3.1
3.2 3.3 3.4 4 5

专业工程结算价
计日工 总承包服务费 索赔与现场签证 规费 税金 竣工结算总价合计=1+2+3+4+5

(2) 索赔与现场签证计价汇总表
工程名称: 标段: 第 页 共 页

序 号

签证及索赔项 计量 目名称 单位

索赔及 数 单价 合价 签证依 量 (元)(元) 据

本页小计 合 计

— —

注:签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

(3)费用索赔申请(核准)表
工程名称: 标段: 编号:
致: (发包人全称) 根据施工合同条款第 条的约定,由于 原因,我方要求索赔金额(大写) 元,(小写) 元,请予核准。 附:1.费用索赔的详细理由和依据: 2.索赔金额的计算: 3.证明材料:
承包人(章) 承包人代表 日 期

复核意见: 根据施工合同条款第 条的约定,你方提 出的费用索赔申请经复核: □不同意此项索赔,具体意见见附件。 □同意此项索赔,索赔金额的计算,由造 价工程师复核。
监理工程师 日 期

复核意见: 根据施工合同条款第 条的约定,你方提 出的费用索赔申请经复核,索赔金额为(大写 ) 元,(小写) 元。
造价工程师 日 期

审核意见: □不同意此项索赔。 □同意此项索赔,与本期进度款同期支付。
发包人(章) 发包人代表 日 期

(4)现场签证表
工程名称:
施工单位

标段:
日 期

编号:

致: (发包人全称) 根据 (指令人姓名) 年 月 日的口头指令或你方 (或监理人) 年 月 日的书面通知,我 方要求完成此项工作应支付价款金额为(大写) 元,(小写) 元,请予核准。 附:1.签证事由及原因: 2.附图及计算式: 承包人(章) 承包人代表 日 期 复核意见: 你方提出的此项签证申请申请经复核: □不同意此项签证,具体意见见附件。 □同意此项签证,签证金额的计算,由 造价工程师复核。 监理工程师 日 期 复核意见: □此项签证按承包人中标的计日工单价计算,金 额为(大写) 元,(小写) 元。 □此项签证因无计日工单价,金额为(大写) 元,(小写) 元。 造价工程师 日 期

审核意见: □不同意此项签证赔。 □同意此项签证,价款与本期进度款同期支付。
发包人(章) 发包人代表 日 期

(5)工程款支付申请(核准)表
工程名称: 标段: 编号: 致: (发包人全称) 我方于 至 期间已完成了 工作, 根据施工合同的约定,现申请支付本期的工程价款为(大写) 元,(小写) 元,请予核准。

复核意见: □与实际施工情况不相符,修 改意见见附件。 □与实际施工情况相符,具体 金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期

复核意见: 你方提出的支付申请经复核 ,本周期已完成工程价款为(大写) 元,(小写) 元,本 期间应支付金额为(大写) 元,(小写) 元。 造价工程师 日 期

审核意见: □不同意。 □同意,支付时间为本表签发后的15天内。 发包人(章) 发包人代表 日 期

序号 1 2





金额(元)

备注

累计已完成的工程价款 累计已实际支付的工程价款

3
4 5 6

本周期已完成的工程价款
本周期完成的计日工金额 本周期应增加和扣减的变更金额 本周期应增加和扣减的索赔金额

7
8 9 10

本周期应抵扣的预付款
本周期应扣减的质保金 本周期应增加或扣减的其他金额 本周期实际应支付的工程价款

2 如何进行索赔
?

?

?

?

2.1 学习研究索赔的基本理论(相关法 律文件) 2007中华人民共和国施工招标文件 (2007年版)合同条款及格式 GB 50500-2008建设工程工程量清单 计价规范 (概念、原因、分类、原则、价款调整)

2 如何进行索赔
? ?

2.1.1 2.0.10 索赔(条款项目) 在合同履行过程中,对于非己方的过 错而应由对方承担责任的情况造成的 损失,向对方提出补偿的要求。

2.如何进行索赔
? ? ? ? ? ?

?

2.1.2 工程索赔产生的原因 (1)当事人违约 (2)不可抗力事件 (3)合同缺陷 (4)合同变更 (5)工程师指令 (6)其他第三方原因

2.如何进行索赔
?
?

(1)当事人违约
当事人违约常常表现为没有按照合同约定履行自己的 义务。 发包人违约常常表现为没有为承包人提供合同约定的 施工条件、未按照合同约定的期限和数额付款等; 工程师未能按照合同约定完成工作,如未能及时发出 图纸、指令等也视为发包人违约; 承包人违约的情况则主要是没有按照合同约定的质量、 期限完成施工,或者由于不当行为给发包人造成其他 损害。

?

?

?

2.如何进行索赔
? ?

【例1】发包人违约导致的索赔。 在某世界银行贷款的项目中,采用FIDIC合同条件, 合同规定发包人为承包人提供三级路面标准的现场 公路。由于发包人选定的工程局在修路中存在问题, 现场交通道路在相当一段时间内未达到合同标准。 承包人的车辆只能在路面块石垫层上行使,造成轮 胎严重超常磨损,承包人提出索赔。工程师批准了 对208条轮胎及其他零配件的费用补偿,共计1900万 日元。

2.如何进行索赔
? ? ? ? ?

?

(2)不可抗力事件 不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避 免并不能克服的客观情况。 分为自然事件和社会事件。 自然灾害,如台风、洪水、冰雹 在施工过程中遇到了经现场调查无法发现、 业主提供的资料中也未提到的、无法预料的 情况,地下水、地质断层等。 社会事件,国家政策、法律、法令的变更, 战争、罢工等。

2.如何进行索赔
? ?

【例2】不利自然条件导致的索赔。 某港口工程在施工过程中,承包人在某一部 位遇到了比合同标明的更多、更加坚硬的岩 石,开挖工作变得更加困难,工期拖延了4 个月。这种情况就是承包人遇到了与原合同 规定不同的、无法预料的不利自然条件,工 程师应给予证明,发包人应当给予工期延长 及相应的额外费用补偿。

2.如何进行索赔
? ? ? ?

?
? ? ?

(3)合同缺陷 合同文件规定不严谨甚至矛盾 合同中的遗漏或错误 (4)合同变更 设计变更 施工方法变更 追加或者取消某些工作 合同其他规定的变更等

2.如何进行索赔
? ? ?

?
?

(5)工程师指令 工程师指令产生索赔 指令承包人加速施工、进行某项工作、 更换某些材料、采取某些措施等(不在 承包范围内)。 (6)其他第三方原因 与工程有关的第三方问题而引起的对 本工程的不利影响

2.如何进行索赔
? ? ? ? ? ? ? ? ?

2.1.3 索赔分类 (1)按索赔的合同依据分类 明示的索赔 默示的索赔 (2)按索赔目的分类 工期索赔 费用索赔 3.按索赔事件的性质分类 工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、 工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔和其 他索赔。

2.如何进行索赔
?

某建筑公司某开发公司签订某房地 产项目施工合同,工期为600天,因种 种原因,建筑公司在工程完成至 ±0.00以下工程后(此时距开工已 1000天)停止了施工。建筑公司起诉, 要求开发公司支付拖欠的工程进度款 2000余万元。开发公司随即提起反诉, 要求赔偿因工期延误造成的经济损失 4000余万元。

?

2.如何进行索赔
?

庭审中,建筑公司就工期问题答辩称, 工期延误属实,但延误的原因在于工 程量增加、设计变更以及开发公司未 按合同约定足额支付工程进度款等, 故延误的责任应由发包人承担。被告 开发公司则认为,虽然有设计变更、 工程量增加等事实,但由于承包人在 施工过程中从未提出过工期顺延请求, 未按合同规定办理过任何工期签证, 因此可以认为承包人放弃了增加工期 的权利。

2.如何进行索赔
? ? ?

?
?

2.1.4 工程索赔的处理原则 (1)索赔必须以合同为依据 在不同的合同条件下,这些依据很可 能是不同的。 (2)及时、合理地处理索赔 (3)加强主动控制,减少工程索赔

2.如何进行索赔
?

? ?

3.1.2 采用工程量清单方式招标,工程 量清单必须作为招标文件的组成部分,其 准确性和完整性由招标人负责。 4.1.5工程价款调整 4.7.2 若施工中出现施工图纸(含设计 变更)与工程量清单项目特征描述不符的, 发、承包双方应按新的项目特征确定相应 工程量清单的综合单价。

2 如何进行索赔
?

?

?

?

4.7.3 因分部分项工程量清单漏项或非承 包人原因的工程变更,造成增加新的工程量 清单项目,其对应的综合单价按下列方法确 定: 1 合同中已有适用的综合单价,按合同中 已有的综合单价确定; 2 合同中有类似的综合单价,参照类似的 综合单价确定; 3 合同中没有适用或类似的综合单价,由 承包人提出综合单价,经发包人确认后执行。

2 如何进行索赔
?

4.7.4 因分部分项工程量清单漏项 或非承包人原因的工程变更,引起 措施项目发生变化,造成施工组织 设计或施工方案变更,原措施费中 已有的措施项目,按原有措施费的 组价方法调整;原措施费中没有的 措施项目,由承包人根据措施项目 变更情况,提出适当的措施费变更, 经发包人确认后调整。

2 如何进行索赔
?

?

?

4.7.5 因非承包人原因引起的工程量增减, 该项工程量变化在合同约定幅度以内的,应 执行原有的综合单价;该项工程量变化在合 同约定幅度以外的,其综合单价及措施费应 予以调整。 苏建价【2005】593号文件 《关于工程量清 单计价施工合同价款确定与调整的指导意见》 工程量>15%,且分部分项工程费>1%;调 整综合单价与措施费

2 如何进行索赔
?

?

4.7.6 若施工期内市场价格波动超出一定幅度时, 应按合同约定调整工程价款;合同没有约定或约定 不明确的,应按省级或行业建设主管部门或其授权 的工程造价管理机构的规定调整。 苏建价【2008】67号《关于加强建筑材料风险控制 指导意见》 非主要材料(≤2%,不调) 一类主要材料(2%—10%,±10%)

? ? ?

二类主要材料(≥10%,±5%)

2 如何进行索赔
?

?

?

?

?

?

4.7.7 因不可抗力事件导致的费用,发、承包双 方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 1 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人 员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材 料和待安装的设备的损害,由发包人承担; 2 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责, 并承担相应费用; 3 承包人的施工机械设备的损坏及停工损失, 由承包人承担; 4 停工期间,承包人应发包人要求留在施工现 场的必要的管理人员及保卫人员的工费用,由发包 人承担; 5 工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

2 如何进行索赔
?

?

?

4.7.8 工程价款调整报告应由受益方在合 同约定时间内向合同的另一方提出,经对方 确认后调整合同价款。受益方未在合同约定 时间内提出工程价款调整报告的,视为不涉 及合同价款的调整。 收到工程价款调整报告的一方应在合同 约定时间内确认或提出协商意见,否则视为 工程价款调整报告已经确认。 4.7.9 经发、承包双方确定调整的工程价 款,作为追加(减)合同价款与工程进度款 同期支付。

2 如何进行索赔
? ?

? ?

2.2 收集索赔证据 (1)招标文件、施工合同文本及附件,其 他各签约(如备忘录、修正案等),经认可 的工程实施计划、各种工程图纸、技术规 范等。 (2)双方的往来信件及各种会谈纪要。 (3)进度计划和具体的进度以及项目现场 的有关文件。

2 如何进行索赔
?

?

? ?
?

(4)气象资料、工程检查验收报告和各种 技术鉴定报告,工程中停电、停水、道路 开通和封闭的记录和证明。 (5)国家有关法律、法令、政策文件,官 方的物价指数、工资指数,各种会计核算 资料,材料的采购、订货、运输、进场、 使用方面的凭据。 注意: 证据的事实性、全面性、关联性、及时性 以及具有法律效力。

2 如何进行索赔
? ? ?

? ?

?

2.3 按照索赔程序进行索赔 2.3.1 4.6.3 承包人索赔按下列程序处理: 1 承包人在合同约定的时间内向发包人递交费 用索赔意向通知书;(28天、知道或应该知道;合 同中监理人) 2 发包人指定专人收集与索赔有关的资料; 3 承包人在合同约定的时间内向发包人递交费 用索赔申请表;(28天内正式提交索赔通知书,并 有证明材料) (连续发生事件合理时间间隔持续递交索赔通知书; 结束28天后递交最终索赔通知书)

2 如何进行索赔
?

?

?

4 发包人指定的专人初步审查费用索赔申请表, 符合本规范第4.6.1条规定的条件时予以受理。 5 发包人指定的专人进行费用索赔核对,经造 价工程师复核索赔金额后,与承包人协商确定并由 发包人批准。 6 发包人指定的专人应在合同约定的时间内签 署费用索赔审批表,或发出要求承包人提交有关索 赔的进一步详细资料的通知,待收到承包人提交的 详细资料后,按本条第4、5款的程序进行。

2 如何进行索赔
? ? ?

? ? ? ?

2.3.2 索赔文件内容 (1)索赔信 说明索赔事件、提出索赔金额与理由、 索赔附件说明 (2)索赔报告 索赔标题 事实与理由 损失与要求补偿的金额与工期

2 如何进行索赔
? ? ? ? ? ? ? ?

注意 叙述清楚明白,不能出现“可能”、“也许” 等 强调事件不可预见和突发性,并且承包方尽 最大努力 责任要清楚,完全是对方责任 索赔数额要合理、准确 (3)附件 索赔报告中所列事实、理由、影响等文件和 证据(注意该证据的效力或可信程度) 详细计算书(包括图表)

3
? ? ?

如何进行现场签证

?

?

?

3.1 GB 50500-2008中现场签证基本理论 2.0.11 现场签证 现场签证发包人现场代表与承包人现场代表就 施工过程中涉及的责任事件所作的签证证明。 签证与索赔不是一个概念 索赔是一方向另一方主张权利、但未经对方确 认的单方行为 现场签证是按照合同的约定对涉及工程的款项、 工程量、工程期限、赔偿损失等达成的意思表 示一致的协议.

? ?

?

现场签证是原工程合同的补充合同 现场签证是施工过程发生的与设计图、 施工方案、施工预算项目或工程量不相 符,需调整工程造价的补充、追加认可。 工程技术人员应与造价业务人员密切配 合,熟悉预算涵盖内容,划分需签证项 目,以便工程结算准确反映工程造价。

3.2 现场签证发生情形
? ? ? ? ?

? ?

(1)施工条件变化 工程地形或地质资料变化 地下水排水施工方案及抽水台班 现场开挖管线或其他障碍处理 土石方、材料、设备、构件等因建设单位原 因而发生的运输 备用机械台班的使用,如发电机等 甲方供料时,供料不及时或不合格

3.2 现场签证发生情形
(2)设计变更及增加项目 设计变更 隐蔽工程签证 临时设施增补项目 其他零星修改、零星用工 其他工程项目以外项目 续建工程的加工修理

3.2 现场签证发生情形
? ? ? ? ?

?

?

(3)其他情形 不可抗力造成的经济损失 拆迁或非承包人因素工期拖延 工程特殊需要的机械租赁 无法按定额规定进行计算的大型设备进 退场或二次进退场费用 设计变更造成材料浪费及其他损失 停工或窝工损失

3.3 签证常见形式
设计修改变更通知 ? 现场经济签证 ? 工程联系单 ? 商洽 ? 技术核定单 签证的内容、主体(出具人)和 客体(使用人)不一样,重要程 度(可信度) 不一样 一般不允许直接签出金额
?

?

?

3.3 签证常见形式
? ?

?

?

3.3.1 设计修改变更通知单 由设计单位出具针对原设计所进行 的修改和变更。 从造价中介机构的角度来看,可信 度高 要求设计变更也要重新办理签证, 证实变更的实现

3.3 签证常见形式
? ?

?

?

3.3.2 工程联系单 各方都可以使用,作为工程参与各 方联系工作事宜使用 其较其他指令形式缓和,易于被对 方接受 有设计联系单、工程联系单两种

3.3 签证常见形式
? ?

?

3.3.3 现场经济签证 由承包方提出的,针对在施工过程 中,现场出现的问题和与原施工内 容、方法不同,以及额外的零工或 材料二次倒运等,经建设单位(或监 理)、设计单位同意的签证。 承包内容以外项目的工作内容、用 工、料、机、零星工程等数量、金 额、费用等,可以另行计算(或按实 计算)的项目签证。

3.3 签证常见形式
? ?

?

3.3.4 洽商 (1)设计变更洽商(记录),又称工程洽商,是 指设计单位(或建设单位通过设计单位)对原设 计修改或补充的设计文件,洽商一般均伴随费 用发生。 ? 工程洽商一般是由承包方提出的,必须经 设计、建设方、监理、承包方四方签字确 认。 (2)经济洽商:是正确解决建设方、承包方经 济补偿的协议文件。

3.3 签证常见形式
? ?

?

3.3.5 技术核定单 凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新 出现的问题,属于设计产生的,由设计单 位以变更设计通知单的形式通知有关单位 (甲方、乙方、监理单位);属建设方原因 产生的,由建设方通知设计单位出具工程 变更通知单,并通知有关单位。 在施工过程中,因施工条件、材料规格、 品种和质量不能满足设计要求以及合理化 建议等原因,需要进行施工图修改时,由 承包方提出技术核定单。

3.4 签证存在问题及处理
? ?

?

?
? ?

某单位文件 第十四条 有下列情形的,签证单将不被接 纳,或虽已经过审核,但将作为无效签证处 理: 1 内容不全的; 2 对事实表述不清或容易引起歧义的; 3 签证单内任何字句有涂改而无签名及加注 日期的; 4 要求认定工日或台班数量,但对完成的工 作未作定量描述的(审核意见已作说明的除 外)。

3.4 签证存在问题及处理
3.4.1 签证存在问题 1)现场经济签证不规范 承包方: ? 描述不清楚 ? 资料不齐全 ? 计算不准确 其他方: ? 签字字迹潦草,辨认不清 ? 签字文不对题,前后矛盾 ? 签名位置不对、时间不对、用笔不对 ? 在草稿纸上签字

3.4 签证存在问题及处理
2)不及时签证 一些复杂、耗时较长的合同外工程 需补签证 3)对同一工程内容签证重复 在不同的结算中出现 合同内工程签证 4)材料价格没有签进去 主材、装饰材料价格 各批次价格不等 只签材料数量

3.4 签证存在问题及处理
?

?

某工程网架安装单独发包,由建筑主体施 工单位提供的,而配合脚手架费用发生前, 在招标、投标、合同等任何资料中均未予 以落实,于是建筑施工单位分两次共报价 格为22.3万元,现场业主代表分两次签证 共19万元,报价和签证价格均无具体费用 组成内容和依据,而实际费用应在10万元 以内。 签证直接签金额就大大减少甲方事后审价 审减的空间。

3.4 签证存在问题及处理
?

?

某公园工程,以报价1800余万元中标, 施工中业主视察工地,更改设计,大 量树木更改,竣工后,承包方报结算 5600万元,根据相关资料,经审初步 确定在3300万左右,还需经过审计局 终审。 在签证中,建设单位只签数量,未签 单价,竣工结算审核时,审核方还要 重新核定这个单价

3.4 签证存在问题及处理
?

3.4.2 签证存在问题处理 (1) 签证次序 ? 签证转化为设计变更通知单 ? 签证转化为建设单位签发的工程联系单, ? 最后才是现场经济签证。 ? 涉及到提供的经济签证的可信程度。 ? 现场经济签证多为承包方发起申请。

3.4 签证存在问题及处理
?

(2) 有针对性签字,方便结算 ? 有签证结算协议,填列内容要与协议约定 计价口径一致 ? 无签证协议,按原合同计价条款或参考原 协议计价方式计价 ? 要尽量围绕计价依据(如定额)的计算规则 办理。 ? 不能模糊

?

某办公楼工程由乙方施工,该工程施 工现场土质不好,需换填片石,换填 完成后,乙方及时向甲方提交了签证 单,乙方填写的签证内容为“现场土 质不良,一致同意换填片石,挖土方 ××方,填片石××方”,现场业主 代表签证“情况属实,片石××方”,

?

?

但结算时工程审价人员却把挖土的子目 扣减,填片石项目只给材料钱,说签证 写得很清楚“片石××方”,所以本页 签证只需补片石材料钱即可。 分析:乙方所报签证写的越详细越好, 要把自己做的每一滴都写上。从签证内 容的优先级别,能签金额最好,只签量, 竣工结算时再套定额有些麻烦,造价事 务所审价时容易不确认,不如直接按市 场价协商好直接签证上金额稳妥。

3.4 签证存在的问题及处理
?

(3)不同合同类型签证内容 ? 可调价格合同至少要签到量(用的少) ? 固定单价合同至少要签到量、单价 ? 固定总价合同至少要签到量、价、费 ? 成本加酬金合同至少要签到工、料(材料规 格要注明)、机(机械台班配合人工问题)、 费 ? 签证中还要注明列入税前造价或税后造价。

3.4 签证存在问题及处理
(4)签证内容要全面 ? 何时、何地、何因(承包项目外) ? 工作内容 ? 组织设计(人工、机械) ? 工程量(有数量和计算式,必要时附图) ? 有无甲供材料 ? 签证的描述要求客观、准确,隐蔽签证要 以图纸为依据。

3.4 签证存在问题及处理
(5)避免建设单位拒签 ? 要应当站在建设单位角度来考虑,使签证 人感觉不用承担风险 ? 遇到对方有意不讲道理地拒签,实践中可 以采用收发文的形式送达建设方,不需要 逼迫对方在签证单上签字,只需要在收发 文本上签字,就可以证明他(甲方)已收到 我方的发文,如果对方不在签证单上签字, 超过法定时间,签证自动生效

3.4 签证存在问题及处理
? ? ?

(6)及时签证 必须注意勤签证 当发生诸如合同变更、合同中没有具体约 定、合同约定前后矛盾、对方违约等情况 时,需要及时办理 ? 费用签证 ? 工期签证 ? 费用+工期签证

?

?

?

?

?

某小区,共有16幢住宅楼,分别被5家乙方承建, 该工程结算方式为按实结算,主材按甲方签证价竣 工结算时调整。 施工期间恰逢建材价格不稳大起大落之机,A单位 每次均选在建材价格的相对高点报监理与甲方签证, 且签证批次的进货量较大,在价格相对低时,签证 批次的进货量很少。 而B单位恰恰相反,在低价位时反而报进货量很大, 在高价位时反而高进货量很少。 竣工结算时,主材按加权签证价结算,同样建筑面 积、同样图纸的两幢总造价不足300万的住宅楼,A 单位仅材差就较B单位多结近5万元。 分析:签证时点合理筹划,往往成为乙方多结算材 差的一个手段。

3.4 签证存在问题及处理
? ? ? ? ?

?

(7) 注意签字人的签字意见 1)只签名 2)签名+“同意” 3)签名+“情况属实” 4)签名+“以上情况属实,同意结 算” 5)签名+复核后的描述性签证意见。

3.4 签证存在问题及处理
签名要由合同规定有权之人签署 ? 签证内容要有描述性,是认可内容、量、 价,及如何列入结算(如列入直接费, 列入税前造价,该价即为税后造价等 等)。 (8)在施工过程中,经常会出现一些无 法计算工程量或某些特殊的项目,往往 以双方商定的具体金额来签证解决。
?

3.4 签证存在问题及处理
?

?

某工程,建设单位委托监理公司进行计量 控制,施工中发生了土方外运项目,承包 方及时向建设方申报签证,在签证的内容 栏承包方填写:“土方工程量为4290m3, 签证单价为20元/m3”。建设方代表阅后在 审批栏签名及签批“同意”二字。 “同意” :是同意承包方所报工程量属 实呢,还是同意乙方所报送单价呢,亦或 二者都同意呢?

3.4 签证存在问题及处理
?

?

?

但严格说,这张签证是不可以做为结算依 据的。原因如下: ①建设单位代表在本张签证上所签的任何 文字都是毫无意义的,即建设方在委托监 理工程师监管工程后是无权签署施工现场 有效签证的。 承包方往往认为建设单位都签名认可了, 怎么还不算数呢?这种想当然的错误理解 是承包方尤应引为注意的。

3.4 签证存在问题及处理
? ? ?

?

②现场项目监理代表 有权签署关于确认工程量大小签证 单价确认交给造价工程师进行审核(具体审核分工 与权限按合同规定),核算后的单价送报项目总监 理工程师再行核签后方能生效。 在合同中建设单位授权监理管理工程的话,则仅 有建设签名的签证是无效的,如果还有监理签字, 则该签证的处理结果可能是:工程量得到认可, 造价审核人员也可能签按10元/m3(假设)进入结算。

3.4 签证存在问题及处理
?

?

如果建设单位签署意见为“以上情况属 实”,只能说明事实的存在,并没有完全 确认所列项目可以结算,充其量只能作为 费用与工期索赔的证据。 能否增加费用或者顺延竣工日期尚要结合 合同约定以及其他证据材料综合认定。

3.4 签证存在问题及处理
?

?

建设单位及咨询公司根据合同的结 算方式,审查结算内容的合法性, 如有重复计价现象,建设单位及中 介咨询完全可以拒绝结算重复计价 部分。 签名+“以上情况属实,同意结算” 建设单位既确认了事实的存在,并 同意支付事实费用

结束


相关文章:
索赔与签证
索赔与签证 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008于2008年12月1日开始...(3)工程各项经发包人或合同中约定的发包人现场代表或监理工程师签认 的签证。...
工程索赔和现场签证处理
工程索赔和现场签证处理 1.工程索赔的处理 1)索赔成立的条件 建设工程施工中的索赔是发、承包双方行使正当权利的行为,承 包人可向发包人索赔,发包人也可向承包人...
索赔与现场签证
索赔与现场签证_建筑/土木_工程科技_专业资料。索赔与现场签证第八节 索赔与现场签证 第三十五条 一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发 生时...
索赔与现场签证
索赔与现场签证一、合同一方向另一方提出索赔,应有正当的索赔理由和有效证据,并应符合 合同的相关约定。 二、若承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的...
工程签证与索赔--周清 - 课件
工程签证与索赔 周 清 工程签证与索赔周清 一、工程签证与索赔的概念 1)签证...施工方案是否已被批准 ②挖土前现场地形、地貌、标高是否确定(绘制方格网) ③...
索赔与现场签证
新《规范》 的应用与操作解读之: 索赔与现场签证 (上) (2012-02-21 12:17:16) 标签:索赔与现场签证 分类:数字造价 全部为新增条文, 本节共 7 条,全部为...
工程签证及索赔
司法解释第 19 条把履行工程合同实践中工程签证和工程索赔的关系在这里明确了,...过程中,总工程师经常不再 现场,那么发包方任命的该工地代表,签字的经济签证是否...
2011年造价工程师辅导资料:索赔与现场签证
2011年造价工程师辅导资料:索赔与现场签证_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。中华会计网校造价工程师备考指导、备考资料。今日推荐 67...
签证索赔流程及事项
? 梳理完善签证索赔流程,明确各相关岗位及人员责任机制。项目内业技术工 程师、现场工程师等有责任发起提出签证索赔,项目工程部门计算索赔工期, 合约部门计算量、价...
浅谈对设计变更、施工现场签证及工程索赔工作的管理
浅谈对设计变更、施工现场签证及工程索赔工作的管理_建筑/土木_工程科技_专业资料。浅谈对设计变更、施工现场签证及工程索赔工作的管理 【摘要】本文结合施工现场,指出...
更多相关标签:
现场签证与索赔文献 | 索赔与签证的区别 | 工程签证与索赔 | 签证与索赔 | 工程签证与索赔 课件 | 签证索赔 | 签证和索赔的区别 | 现场经费索赔明细表 |